通常，人们将我国《合同法》第十六章中，对于建设工程合同的相关_法律知识

    通常，人们将我国《合同法》第十六章中，对于建设工程合同的相关规定称之为“建设工程合同法”，其实这中理解是错误的，我国不存在“建设工程合同法”这种法律规定。接下来，我们为您介绍我国《合同法》中对于建设工程合同的相关规定，希望对您纠正观念产生帮助。

  中华人民共和国合同法

  第十六章建设工程合同

  第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。

  建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。

  第二百七十条建设工程合同应当采用书面形式。

  第二百七十一条建设工程的招标投标活动，应当依照有关法律的规定公开、公平、公正进行。

  第二百七十二条发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。

  禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。

  第二百七十三条国家重大建设工程合同，应当按照国家规定的程序和国家批准的投资计划、可行性研究报告等文件订立。

  第二百七十四条勘察、设计合同的内容包括提交有关基础资料和文件(包括概预算)的期限、质量要求、费用以及其他协作条件等条款。

  第二百七十五条施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。

  第二百七十六条建设工程实行监理的，发包人应当与监理人采用书面形式订立委托监理合同。发包人与监理人的权利和义务以及法律责任，应当依照本法委托合同以及其他有关法律、行政法规的规定。

  第二百七十七条发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查。

  第二百七十八条隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

  第二百七十九条建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。

  建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用;未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。

  第二百八十条勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期，造成发包人损失的，勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计，减收或者

  免收勘察、设计费并赔偿损失。

  第二百八十一条因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。

  第二百八十二条因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。

  第二百八十三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

  第二百八十四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

  第二百八十五条因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

  第二百八十六条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。

  建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

  第二百八十七条本章没有规定的，适用承揽合同的有关规定。

  以上就是我们对于我国《合同法》中，建设工程合同的所有规定条款的介绍。希望您记住我国只有《中华人民共和国合同法》，并没有“建设工程合同法”，建设工程合同的相关规定记录在《合同法》中。如果您还有其他法律知识相关的问题，可以在线咨询的律师团队，他们将为您做出专业解答。



⊙声明：本页内容仅代表发帖者个人观点，不代表本站同意其观点和对其真实性负责，如涉及侵权或违法违规，请点此举报。

·手指骨折工伤鉴定标准是什么
      您在日常工作的时候，如果一不小心发生了工伤肯定是自己和用人单位都不愿意看到的。但是，有些意外总是难以避免。其实，现实生活当中，工伤的种类是有很多种的，他们的鉴定标准肯定也是不一样的。下面，我们将对手指骨折工伤鉴定标准是什么的问题，为您做出介绍。一、首先工伤发生以后要做些什么呢?......

·劳动监察大队和申请仲裁之间的区别是什么?
      劳动监察大队和申请仲裁之间的区别是什么?作为劳动工作者，在工作的时候是要与企业签订能够证明劳动关系的合同的，但是如果在工作期间个人的权益受到企业的侵犯时，那么此时可以申请劳动仲裁的，但是很多人会劳动监察大队和申请仲裁之间的关系弄混，下面跟随我们一起来了解一下吧。一、劳动监察大队和申......

·入职两天也没有签劳动合同是否合法？
      劳动者属于弱势群体中的一类，为了保护自己的合法权益，在入职前需要与用人单位谈好薪资报酬以及其他的福利待遇，若用人单位没有谈到是否签订劳动合同时，劳动者应该主动询问。入职两天也没有签劳动合同是否合法?现在就来一起了解下吧。一、入职多久需要签合同?(一)根据《劳动合同法》已建立劳动......

·恢复劳动关系法院强制执行的权利
      因为一些原因导致用人单位与劳动者解除了劳动关系，劳动者可以申请法院的仲裁，由仲裁委员会做出恢复劳动关系的判决。如果企业拒绝执行仲裁委员会的判决，劳动者可以申请强制执行，只有法院具有强制执行的权利。恢复劳动关系法院强制执行的权利是怎么实行的?一、恢复劳动关系法院强制执行的权利劳......

·信用卡诈骗恶意透支金额多少构成犯罪？
      在我们使用信用卡的过程中，讲究信用十分重要，否则，很有可能构成信用卡诈骗罪。常见的构成信用卡诈骗罪的情形是持卡人恶意透支。持卡人透支数额在合理范围内，不会构成犯罪;如果超出了一定的限度，则是恶意透支，构成信用卡诈骗。那么，信用卡诈骗恶意透支金额多少能构成犯罪?我......

·五险一金的账户是什么？如何查询？
      对于上班族来说，五险一金并不陌生，其指的是社会保险和住房公积金。员工入职后，公司人事部会去社保和公积金中心为其建立个人账户，这样就可以每月向账户缴纳一定金额。那么五险一金的账户是什么意思？如何查询账户情况？下面的我们给您简单讲一讲。一、五险一金的账户是什么？......

·农村土地承包法收回项目
      农村土地承包法收回项目农村土地承包法司法解释本文提供农村土地承包法司法解释，最高法公布司法解释，明确农村土地承包纠纷处理范围及原则。今后，到城里打工的农民工不用再担心村委会将自己承包的土地违法收回了。最高人民法院昨日公布《关于审理涉及农村土地承包纠纷案件适......

·成立集团公司的条件有哪些
      成立集团公司的条件有哪些一、全国级集团公司成立条件：1、企业集团的母公司注册资本在5000万元人民币以上，并至少拥有5家控股子公司;2、母公司与其子公司的注册资本总和在1亿元人民币以上;3、集团成员单位均具有法人资格。二、省级集团公司成立条件：1、母公司的注册资本......

·中国刑法毒品量刑标准是什么？
      毒品对社会和家庭的危害极大，我国对毒品犯罪的打击一直保持高压状态。毒品案件属于刑事案件，刑法中有大量条文对毒品犯罪活动进行了明文规定。并且，随着新型毒品犯罪的出现，我国刑法在这方面也在不断完善。通常上，涉毒人员被抓后都会面临比较严厉的刑罚，那么中国刑法毒品量刑......

·什么是有限公司注册资金
      什么是有限公司注册资金一个公司的成立，必须要有注册资金，但是很多人并不了解注册资金的相关知识，比如什么是有限公司注册资金?怎么交纳注册资金?注册资金可以用吗?等等问题都是人们关心的焦点。为您整理了这篇文章，帮助您解决这些问题。一、什么是有限公司的注册资金公司注册资......

·关于岗位调动劳动合同法怎么规定？
      在现实生活中，我们可以发现有人会发生职位调动，那么这种情况是否合法呢?职位调动一般有自愿性发起的工作调动，这种一般都是个人与公司协商好。然而非自愿性的岗位调动争议会比较大，今天我们就“调动劳动合同法怎么规定”进行相关介绍。一、劳动合同法对岗位调动的规定岗位调......

·私募股权投资公司怎么运营
      私募股权投资公司怎么运营一、私募股权投资公司怎么运营型的私募股权投资机构具有完善的风险控制体系和运营体系，一般都具有投资部门负责寻找项目调查项目和投资项目，风险控制部门严格把关投资部门递交的项目，仔细的审查，然后有基金部门的决策进行最后的评审。国内大型的投资......

广东魏向阳律师

副主任

法学学士执业12年

主任律师

副主任律师法学硕士执业12年

执行主任执业14年

⊙相关内容
·南京伪造、变造金融票证罪律师
南京金融犯罪律师专业为各类金融票证犯罪案件提供无罪、罪轻、从......

·交通事故律师：交通事故责任书掉了怎么办
      拿到了交通事故责任书后没有保管好它，导致它丢失了的人也不少。......

·家庭房屋装修合同范本内容是什么?
      家庭房屋装修合同范本内容是什么?一、房屋装修合同及清单房屋装修合同委托方(甲方):____________________________承接方(乙方):____________________________甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方房屋进行地砖、墙砖铺设,订立本协议,以共同......

·最新婚姻法抚养权能变更吗？
      只要牵扯到了抚养权的的问题，一般夫妻双方都已经离婚了，对于抚养权的相关问题，国家婚姻法有明确的规定，有两种方法，一种是夫妻双方私下调解，另一种是诉讼上法院庭解，抚养权一般都会判给有能力的一方，那么最新婚姻法抚养权是怎么规定的呢？下面我们将为......

·律师见证书范本--调查真实性
                                  律师见证书xx律师事务所接受_______________委托进行________事项见证。......