建设工程施工合同协议条款_法律知识

    　甲方：
　　乙方：
　　按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
　　第１条　工程概况。
　　１．１　工程名称：
　　工程地点：
　　工程内容：
　　承包范围：
　　１．２　开工日期：
　　竣工日期：
　　总日历日期：
　　１．３　质量等级：
　　１．４　合同价款：
　　第２条　合同文件及解释顺序。
　　第３条　合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。
　　３．１　合同语言：
　　３．２　适用法律法规：
　　３．３　适用标准、规范：
　　第４条　图纸。
　　４．１　图纸提供日期
　　４．２　图纸提供套数：
　　４．３　图纸特殊保密要求和费用：
　　第５条　甲方驻工地代表。
　　５．１　甲方驻工地代表及委派人员名单：
　　５．２　实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围（如果有）：
　　第６条　乙方驻工地代表
　　第７条　甲方工作。
　　７．１　施工场地具备开工条件和完成时间的要求：
　　７．２　水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求：
　　７．３　施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止地点：
　　７．４　工程地质和地下管网线路资料的提供时间：
　　７．５　办理证件、批件的名称和完成时间：
　　７．６　水准点与坐标控制点位置提供和交验要求：
　　７．７　会审图纸和设计交底的时间：
　　７．８　施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求：
　　第８条　乙方工作。
　　８．１　施工图和配套设计名称、完成时间及要求：
　　８．２　提供计划、报表的名称、时间和份数：
　　８．３　施工防护工作的要求：
　　８．４　向甲方代表提供办公和生活设施的要求：
　　８．５　对施工现场交通和噪音的要求：
　　８．６　成品保护的要求：
　　８．７　施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求：
　　８．８　施工场地整洁卫生的要求：
　　第９条　进度计划。
　　９．１　乙方提供施工组织设计（或施工方案）和进度计划的时间：
　　９．２　甲方代表批准的时间。
　　第１０条　延期开工。
　　第１１条　暂停施工。
　　第１２条　工期延误。
　　第１３条　工期提前。
　　第１４条　检查和返工。
　　第１５条　工程质量等级。
　　１５．１　工程质量等级要求的经济支出：
　　１５．２　质量评定仲裁部门名称：
　　第１６条　隐蔽工程、中间验收。
　　１６．１　中间验收部位和时间：
　　第１７条　试车。
　　第１８条　验收和重新检验。
　　第１９条　合同价款及调整。
　　１９．１　调整的条件：
　　１９．２　调整的方式：
　　第２０条　工程预付款。
　　２０．１　预付工程款总金额：
　　２０．２　预付时间和比例：
　　２０．３　扣回时间和比例：
　　２０．４　甲方不按时付款应承担的违约责任：
　　第２１条　工程量的核实确认。
　　２１．１　乙方提交工程量报告的时间和要求：
　　第２２条　工程款支付。
　　２２．１　工程款支付方式：
　　２２．２　工程款支付金额和时间：
　　２２．３　甲方违约的责任：
　　第２３条　甲方供应材料设备。
　　２３．１　甲方供应材料、设备的要求（附清单）：
　　第２４条　乙方采购材料设备。
　　第２５条　设计变更。
　　第２６条　确定变更价款。
　　第２７条　竣工验收。
　　２７．１　乙方提交竣工资料和验收报告的时间：
　　２７．２　乙方提交竣工图的时间和份数：
　　第２８条　竣工结算。
　　２８．１　结算方式：
　　２８．２　乙方提交结算报告的时间：
　　２８．３　甲方批准结算报告的时间：
　　２８．４　甲方将拨款通知送达经办银行的时间：
　　２８．５　甲方违约的责任：
　　第２９条　保修。
　　２９．１　保修内容、范围：
　　２９．２　保修期限：
　　２９．３　保修金额和支付方法：
　　２９．４　保修金利率：
　　第３０条　争议。
　　３０．１　争议的解决程序：
　　３０．２　争议解决方式：
　　第３１条　违约。
　　３１．１　违约的处理：
　　３１．２　违约金的数额：
　　３１．３　损失的计算方法：
　　３１．４　甲方不按时付款的利息率：
　　第３２条　索赔。
　　第３３条　安全施工。
　　第３４条　专利技术、特殊工艺和合理化建议。
　　第３５条　地下障碍和文物。
　　第３６条　工程分包。
　　３６．１　分包单位和分包工程内容：
　　３６．２　分包工程价款的结算办法：
　　第３７条　不可抗力。
　　３７．１　不可抗力的自然灾害认定标准：
　　第３８条　保险。
　　第３９条　工程停建或缓建。
　　第４０条　合同生效与终止。
　　４０．１　合同生效日期：
　　第４１条　合同份数：
　　４１．１　合同副本份数：
　　４１．２　合同副本的分送责任：
　　４１．３　合同书制定费用：
　　合同订立时间：　　　　　年　　月　　日
　　发包方（章）：　　　　　承包方（章）：
　　地址：　　　　　　　　　地址：
　　法定代表人：　　　　　　法定代表人：
　　委托代理人　　　　　　　委托代理人
　　电话：　　　　　　　　　电话：
　　电挂：　　　　　　　　　电挂：
　　开户银行：　　　　　　　开户银行：
　　帐号：　　　　　　　　　帐号：
　　邮政编码：　　　　　　　邮政编码：
　　鉴（公）证意见：
　　经办人：
　　鉴（公）证机关（章）
　　年　　月　　日

⊙声明：本页内容仅代表发帖者个人观点，不代表本站同意其观点和对其真实性负责，如涉及侵权或违法违规，请点此举报。

·建筑安装工程分包合同（二）
      订立合同双方：　　＿＿＿＿，以下简称总承包方：＿＿＿＿，以下简称分包方。　　双方根据分工负责、配合协作的精神，共同完成＿＿＿＿工程之建筑安装任务，经充分协商，特订　　立本合同。　　第一条　工程名称　　＿＿＿＿。（指分包部分之工程名称）　　第二条　工程地点　　＿＿＿＿。　　第三条　......

·建筑安装工程分包合同（一）
      总包方：＿＿＿＿（以下简称甲方）　　分包方：＿＿＿＿（以下简称乙方）　　依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、城乡建设部《建筑安装工　　程总分包实施办法》和××市人民政府〔１９８４〕×号文件的有关规定，经双方协商一致，签订本合　　同，并严肃履行。　　第一......

·建设工程承包合同（二）
      发包方：＿＿＿＿＿　　承包方：＿＿＿＿＿　　　　上述双方经过友好协商，共同达成如下合同条款：　　　　第一章　合同一般规范　　　　第１条　词语涵义。建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件（以下简称合同条件）和建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组成。其用词用语除协议条......

·建设工程承包合同（一）
      发包方：＿＿＿＿＿（以下称甲方）　　承包方：＿＿＿＿＿（以下称乙方）　　　　甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守。　　１．工程名称：＿＿＿＿＿＿　　２．工程地点：＿＿＿＿＿＿　　３．工程面积（包括土建工程、水暖工程、电器工程）：共计＿＿＿＿份平方米。　　４．承包内......

·北京离婚财产律师怎么收费
      律师在办理案件的时候是要收费的，不同的案件类型以及不同的地区收费都是有一定的差异的。离婚案件由于涉及到婚内财产分配的问题，而且是属于比较常见的纠纷，委托律师代为处理的数量也是相当大的。那么北京离婚财产律师是怎么进行收费的呢。一、北京离婚财产律师费是多少目前......

·无责车主理赔途径
      交通事故中无责车主有三种途径获得赔偿：        　　一是无责车主可以向全责方索赔;        　　二是根据保险法规定，无责方可直接向对方保险公司申请理赔;    ......

·债务重组的方式
      1、以低于债务账面价值的现金清偿债务；2、以非现金资产清偿债务；３、债务转为资本；４、修改其他债务条件，如延长债务偿还期限、延长债务偿还期限并加收利息、延长债务偿还期限并减少债务本金或债务利息等；５、以上两种或两种以上方式的组合（即“混合重组方式”）。...

·现在工伤鉴定报告补办可以吗
      一、现在工伤鉴定报告补办可以吗当职工发生工伤时，只要按规定程序得到工伤鉴定书。那么不慎将其弄丢的时候只需带着自己的身份证和病历到相关部门调取原件并复印，然后再让该部门在复印件上盖个章，此复印件就会和原件一样有效力了。二、工伤认定书的内容1、用人单位全称;......

·个人买房不一定就要全款购买，此时在资金不足的情况下其实可以选
      个人买房不一定就要全款购买，此时在资金不足的情况下其实可以选择通过按揭贷款的方式来买房，但这个时候购房的收付款还是需要由购房者自己出的，只是针对剩余的房款可以向银行申请按揭贷款。那么一般个人买房子首付款多少呢?请一起在下文中进行了解。一、个人买房子首付款多少在......

·珠海劳动争议仲裁的程序是怎样的
      珠海劳动争议仲裁的程序是怎样的一、珠海劳动争议仲裁案件管辖1、劳动争议由劳动合同履行地或者用人单位所在地的劳动争议仲裁委员会管辖;2、双方当事人分别向劳动合同履行地和用人单位所在地的劳动争议仲裁委员会申请仲裁的，有劳动合同履行地的劳动争议仲裁委员会管辖。......

·主播与用人单位之间是否具有劳动关系？
      网络直播使用用人单位提供的注册账号在互联网平台上为单位销售产品，工作场所，劳动工具由单位提供直播内容，时间由单位安排的，劳动报酬由单位发放的，双方之间具有明显人身与经济从属性。应认为双方具有劳动关系。网络直播是近年来产生的一种新型就业形态，网络主播与合作方之......

·关于工伤医疗期及待遇常见问题
      工伤医疗期是指职工因工负伤或者患职业病停止工作接受治疗和领取工伤津贴的期限。根据国务院《工伤保险条例》第31条规定，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付。停工留薪期一般不超过12个月。......

上海赵海晨律师

法学硕士执业23年

主任律师执业22年

副主任律师法学硕士执业14年

副主任律师法学硕士执业12年

主任律师

法学学士执业18年

⊙相关内容
·栖霞区遗产继承律师
南京市栖霞区遗产律师处理因遗产引发的财产继承、房产继承等遗产......

·张某非法经营一案（免予刑事处罚）
      为张某非法经营一案成功争取到免予刑事处罚张某因涉嫌非法经营......

·其余股权转让税率及税种相关政策
      其余股权转让税率及税种相关政策一，营业税《财政部、国家税务总局关于股权转让有关营业税问题的通知》(财税[2002]191号)规定，自2003年1月1日起，对以无形资产、不动产投资入股，参与接受投资方利润分配，共同承担投资风险的行为，不征收营业税。对股权转......

·起诉离婚一方不去法院起诉离婚吗?
      在当今这个社会，起诉离婚是一件重大的事情，至于为什么这么重要，是因为既然当事人选择了起诉离婚，肯定是因为孩子的抚养权或者是财产分割没有协商成功，也就是双方之间存在着争议。但是在实际操作的时候，经常有一方没有到达法院。那么，起诉离婚一方不去法......

·刑事案件可判处罚金的情形
          一、可判处罚金的情形        　　从犯罪性质上看，我国刑法中的罚金主要适用于三种犯罪：        　　1、经济犯罪   &......