包轻工工程承包协议一般包括哪些内容
  
  包轻工工程承包协议一般包括哪些内容?
  
  发包人： (以下简称甲方)
  
  承包人： (以下简称乙方)
  
  根据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公理和诚信的原则，经甲乙双方共同协商一致，就支模劳务轻包事项达成以下协议：
  
  1、工程名称：
  
  2、工程地点：
  
  3、承包方式：
  
  4、承包范围：所有一期支模工程(零星五金、伙食由乙方自己负责)，严格按支模规范进行作业，达到甲方验收标准。包括生活区卫生，现场安全文明施工和成品保护以及季节性防范、施工措施等项施工。
  
  5、施工工期：从 年 月 日起至 年 月 日交工。
  
  6、施工计价面积：按粘灰面积每平米一层 元计算，二层 元。
  
  7、付款方式：按工程进度付50%，主体封顶后付90%，剩余10%的工程款待沙灰抹完后一次性付清。
  
  8、双方责任：
  
  1)甲方责任：
  
  (1)对乙方施工安全质量和进度严格检查、监督，发现不合格施工限期整改或责令返工停工，如不及时整改造成的一切损失由乙方承担。
  
  (2)保证施工原村料及时供应到现场。
  
  (3)按合同约定给付工程款。
  
  2)乙方责任：
  
  (1)组织充分而技术过硬的支模工人，配备现场技术人员负责协调和现场施工，确保安全文明施工。乙方在施工过程中必须按规范施工，注意安全，无论发生大小事故，均由乙方承担全部责任，甲方不承担任何责任及经济损失和法律责任。
  
  (2)乙方必须听从甲方管理人员的指挥和安排，服从各工种的协调和分配，严格遵守现场施工管理制度，不得与建设单位、管理单位和项目部管理人员发生顶嘴、冲突，对有关技术管理人员提出的整改通知必须按时完成。
  
  (3)严格按规范施工，确保质量和进度，凡因质量、进度、安全文明施工及人为因素造成的罚款由乙方自己承担。在施工途中乙方无故停工或不履行合同进度，延误工期，甲方有权降低合同平米价30%-50%，并中止按进度给付工程款。
  
  (4)乙方必须合理利用原材料，如有浪费现象，视情节甲方将对乙方处以材料款1-3倍的罚款，罚款合同价款中扣除，乙方无条件服从。
  
  (5)在支模过程中如出现对垂直度、平整度有影响高低不平的地方，由乙方自行剃凿处理。
  
  9、合同有效期：自双方签字盖章之日起生效。本合同条款双方必须严格遵守，如有违反合同条约的，由责任方承担一切责任及经济损失。
  
  10、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
  
  甲方签字(盖章)：
  
  乙方承包人(盖章)：
  
  年 月 日
  
  无论是包轻工还是其他的重大项目工，所有的工程承包协议当中的这些内容其实都是必不可少的。而且，可能还有一些其他的条款需要结合工程项目本身来拟定，比如其中还涉及到关于部分技术的保密义务。发包方和承包方之间所签订的合同是维护和保障双方合作关系的重要法律凭证，一定要谨慎对待。
  
  

⊙声明：本页内容仅代表发帖者个人观点，不代表本站同意其观点和对其真实性负责，如涉及侵权或违法违规，请点此举报。

·工程造价司法鉴定的法律依据有哪些
      工程造价司法鉴定的法律依据有哪些一、工程造价司法鉴定的法律依据有哪些《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十六条规定:当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部......

·用人单位可以解除劳动合同的条件有哪些
      劳动者在与用人单位建立了劳动关系后，就应当及时的签订一份书面的劳动合同。而对于这个劳动合同，根据我国法律的规定，用人单位是可以解除的，只不过有一定的条件要满足。那么用人单位可以解除劳动合同的条件具体包括哪些呢？我们一起从下文中进行具体了解。《劳动合同法》第三十九条规定：劳动者有下......

·变更劳动合同应当采取什么形式
      我国劳动仲裁委员会接受到的关于劳动纠纷的案件当中，有的时候，用人单位和员工产生劳动纠纷的原因在于，双方的劳动合同当中的某些条款实际上已经进行了变更，但是是通过口头的形式进行的，这就很容易在日后履行劳动合同的时候发生违约状况，那么，变更劳动合同应当采取什么形式?一、变更劳动合同应当......

·工伤认定时，同事的证明
      工伤认定时，同事的证明1、按照证据规范，因为指纹的唯一性，同事的证明材料一般是需要盖手印的。2、《工伤保险条例》第十八条　提出工伤认定申请应当提交下列材料：(一)工伤认定申请表;(二)与用人单位存在劳动关系(包括事实劳动关系)的证明材料;(三)医疗诊断证明或者职业病诊断证明书(或者......

·女方怀孕期间可以协议离婚吗？
      一、女方怀孕期间可以协议离婚吗根据我国《民法典》（2021年1月1日起实施）第一千零八十二条规定：“女方在怀孕期间或分娩后一年内，男方不得提出离婚。女方提出离婚的，或人民法院认为确有必要受理男方离婚请求的不在此限。”《民法典》第一千零八十二条的规定，其本意应理解为男......

·聘请法律顾问合同1
      ＿＿＿＿＿＿＿（以下简称甲方）因工作需要根据《中华人民共和国律师暂行条例》的有关规定，聘请＿＿＿＿＿＿＿（以下简称乙方）的律师为法律顾问，经双方协商订立下列协议，共同遵照履行。　　一、乙方委派律师＿＿＿＿＿＿＿担任甲方的法律顾问，为甲方提供法律帮助，依法维护甲......

·出了交通事故之后找谁赔偿
      在实践中，有时候会出现这样的情况：出了交通事故后，却无法要求对方司机赔偿，而只能去找司机所在单位，要求其单位来赔偿。那么，事实上，在出了交通事故之后究竟应该找谁赔偿比较好呢？详细内容请在下文中进行了解。一、出了交通事故之后找谁赔偿1、对事故后果负直接责任的驾......

·公司法关于分公司注销的流程是怎样的
      公司法关于分公司注销的流程是怎样的？企业为了发展，会设立分公司，在企业发展之后，为了拓展业务，会设立分公司，就我国市场而言，设立分公司的情形是较为常见的。在分公司设立之后，若遇到一些特殊的情形，是可以依法注销的，根据我国相关法律的规定，公司法关于分公司注销的......

·厂里不给高温费怎么办？
      工人在辛勤劳动的同时，也会享受到各种劳动保障和福利待遇。在高温天气，户外工作的工人可以拿到一笔高温费，这是国家强制规定的。可是有些小工厂为了控制成本，并不给工人发高温费，这种行为是对工人权益的伤害。那么厂里不给高温费怎么办？下面我们给您出出主意。一、厂里不给......

·个体工商户营业执照怎么办理？
      个体工商户是我国特有的一种组织机构，只有是有法律上规定的民事权利能力和民事责任能力的个人都是可以向工商部门申请个体工商户的，我知道从事经营活动的必须向有关部门进行登记备案，否则属于方法的经营活动，在办理个体工商户营业执照之后其合法的经营活动是受到法律保护的。......

·无效婚姻的法定情形包括哪些
      对于无效婚姻，一般来讲需要向人民法院提起申请之后，才能从法律意义上面宣告婚姻无效，但此时并不代表婚姻是可撤销的。需要注意无效婚姻与可撤销婚姻是两回事，对应的情形不同。那到底无效婚姻的法定情形包括哪些呢?我们马上为你做详细解答。一、无效婚姻的法定情形包括哪些根据......

·颠覆国家政权
      一、概念及其构成颠覆国家政权罪，是指组织、策划、实施颠覆国家政权、推翻社会主义制度的行为。(一)客体要件本罪侵犯的客体是人民民主专政的政权和社会主义制度。(二)客观要件本罪在客观方面表现为组织、策划、实施颠覆国家政权、推翻社会主义制度的行为。所谓组织、策划、实......

安徽 史微微律师

部门主任 法学学士

15955028395

江苏 李乾溶律师

法学硕士 主办律师

18602573957

广东 陈芝廉律师

法学硕士 执业9年

18620487148

江苏 章浩律师

副主任 法学学士

18951945636

安徽 沈培亮律师

法学学士 执业14年

18656084778

⊙相关内容
·浦口法律顾问
    南京市浦口区法律顾问具有丰富的公司诉讼和非诉讼法律办案经验，......

·成都律师何元金谈成都离婚律师费多少?
      经常会有离婚案件律师费用咨询电话，一般而言，离婚案件律师代理......

·工程重大安全事故罪
      一、概念及其构成工程重大安全事故罪，是指建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的行为。(一)客体要件本罪侵犯的客体是人民的财产和生命安全以及国家的建筑管理制度。近年来，随着我国建筑市场的......

·公安机关国家赔偿新规定有哪些？
      公安机关国家赔偿新规定已经实施了，但很多人对于其相关知识还是不够了解，《中华人民共和国国家赔偿法》的规定，国家赔偿一般包括行政赔偿、刑事赔偿和司法赔偿。下面就由律师我们给您整理有关公安机关国家赔偿新规定内容吧。（一）公安机关国家赔偿新规内......

·交通事故精神赔偿费
      交通事故中受伤较重的受害者在相关部门鉴定以后构成残疾了，那么就可以向对方索要精神赔偿费了，那么这个精神赔偿费要按照什么样的因素赔偿?怎么来赔偿呢?今天我们为您讲解一下交通事故精神赔偿费。一、精神损害的赔偿数额根据以下因素确定：　　1、侵权人......