钢结构工程协议书怎么写
  
  钢结构工程协议书
  
  发包人(全称)： 承包人(全称)：
  
  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
  
  第一条 工程名称
  
  工程名称： 工程地点：
  
  第二条 工程承包范围
  
  第三条 合同工期
  
  加工制作日期：从收到发包人拨付的工程全额预付款次日起至 年 月 日， 总日历天数： 日历天;
  
  工程安装日期：从发包人发出书面开工令且工程具备施工条件之日起至 年 月 日， 总日历天数_ 日历天。
  
  第四条 质量标准
  
  工程施工及质量验收执行标准：《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 工程质量满足上述规范标准规定的合格工程质量要求。
  
  第五条 合同价款与支付
  
  一、合同价款：
  
  二、工程量增加：
  
  1、工程施工期间若发生设计变更或发包人追加工程量，在施工前发包人与承包人就发生原因、追加金额协商一致并以书面形式确认;
  
  2、追加的合同价款与工程款同期支付。
  
  三、付款方式
  
  1、合同签订之日起三日内，发包人拨付合同总价款的30%，作为材料预付款;
  
  2、 材料进场之日起三日内，发包人拨付合同总价款的40%
  
  3、竣工经验收合格之日起三日内，发包人拨付至工程总造价(含工程量增加)的95%
  
  4、留5%作工程质保金，保修期(工程竣工之日起壹年)满十四日内付清。
  
  
  第六条 发包人工作
  
  (1)发包人办理三通一平，使施工场地完全具备施工条件;将施工所用水、电从施工场地外接至施工现场半径30米内，并承担承包人施工发生的全部水电费;
  
  (2)确定水准点与座标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验;
  
  (3)办理施工许可证及其他施工所需证件、批件及其他申请批准手续;
  
  (4)发包人按合同约定时间按时向承包人拨付足额工程款。
  
  第七条 承包人工作
  
  (1)根据合同约定时间完成施工项目。工程质量应当达到协议书约定的质量标准;
  
  (2)向发包人提供工程进度计划及相应进度统计报表;
  
  (3)做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作;
  
  (4)遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用。
  
  第八条 工期顺延
  
  因以下原因造成的工期延误，工期按实顺延。
  
  1、发包人未能协调准备好开工条件;
  
  2、因承包人原因不能按照合同书约定的竣工日期或发包方同意顺延的工期竣工，承包人承担违约责任。
  
  3、发包人收到承包人送交的竣工验收通知后3天内不组织验收或验收后3天内不提出意见视为竣工验收报告已被认可。
  
  4、工程未经验收或竣工验收未通过后，发包人不得使用，发包人强行使用时，由此造成的质量问题及其他问题由发包人承担责任。
  
  第九条 违约责任
  
  1、因承包人原因导致工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担返工或采取加固措施发生的全部费用;
  
  2、因承包方原因导致延误工期，按工程总造价的万分之三/天赔偿发包人;
  
  3、发包人不按合同约定支付工程款(进度款)，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任并按工程总造价的万分之三/天赔偿承包人;
  
  4、若发生本合同未约定事项，参照建设工程施工合同(GF—1999—0201)通用条款协商解决;
  
  5、若双方就经济纠纷协商不成，可依法向起诉方住所所在地人民法院起诉。 第十二条 合同生效
  
  合同订立时间：__ 年__ _ 月__ ___ 日 合同订立地点：____发包人办公室_______ 本合同双方约定 签字、盖章 后生效。 本合同一式四份，签字盖章有效。
  
  发 包 人：(签字、盖章)： 承 包 人：(签字、盖章) 委托代理人： 委托代理人：
  
  电 话： 传 真： 邮 箱：
  
  以上就是我们对钢结构工程协议书的整理与回答。钢结构工程协议书需要规定工程名称、工程承包范围、 合同工期、质量标准、 违约责任等必要的条款和规定。对于双方来说这些条款都是必须进行规定也是必须要遵守的。

⊙声明：本页内容仅代表发帖者个人观点，不代表本站同意其观点和对其真实性负责，如涉及侵权或违法违规，请点此举报。

·北京劳动仲裁程序是怎么样的？
      北京劳动仲裁程序是怎么样的？北京作为我们中国的首都，北京当然有区别于其他地方的劳动仲裁程序，您都在问北京劳动仲裁程序是怎么样的，我们为您整理了资料，马上就给您介绍一下北京的劳动仲裁程序，希望对您会有所帮助。北京劳动仲裁程序如下:一、提交申请书：当事人申请仲裁，应当提交书面仲裁申......

·争议诉讼劳动关系管辖的确定
      劳动关系是劳动者与用人单位之间依法建立起的一种权利与义务的关系。依照劳动关系认定原则进行的劳动关系认定结果直接影响者劳动的切身利益，所以劳动关系的认定对劳动者意义重大。争议诉讼劳动关系管辖地的确定为劳动者带来福音，下面我们与您分析。一、实务问题及相关争议王某与住所地在甲市A区......

·劳动者工伤鉴定前没有进行工伤认定吗？
      工伤事故对于一般的劳动者来讲应属于小概率事件，遭遇工伤事故的劳动者是不幸的，但从另一方面看，有了国家法律对工伤职工合法权益的保护、工伤赔偿对职工受伤损失的弥补，又是不幸中的有幸，在具体实际中，大多数工伤职工对工伤赔偿手续办理的先后顺序、流程规定都不甚了解，那么，劳动者工伤鉴定前没......

·烧伤工伤鉴定细节标准是怎样的？
      首先，您要知道一个概念。工伤是指劳动者在从事职业活动或者与职业活动有关的活动时所遭受的不良因素的伤害和职业病伤害。那么烧伤工伤可以在工伤的概念上延伸。比如说，目前的油田工作者就容易被烧伤，或者是危险化学品仓库工作者也容易被烧伤。诸如此类，我们就知道烧伤工伤源于职工的职业特性和职业......

·起诉离婚花钱吗 起诉离婚的程序是怎样的
      现实中，大多数夫妻离婚都是先选择的协议方式，此时除了要按照规定办理离婚手续外，还需要支付一定的费用。但有些时候可能无法协议离婚，这个时候只好通过诉讼方式来解除婚姻关系。那起诉离婚花钱吗?对此，我们整理了相关资料，马上为你做详细解答。一、起诉离婚花钱吗起诉离婚......

·非法集资诈骗罪怎么处罚
      在现实生活中，我们经常会听到非法集资以及集资诈骗的这样的概念，我们通常会将这两个概念相混淆，以为非法集资和集资诈骗指的是同一罪行。但是，根据我国法律的相关规定，非法集资是一种行为，通常这种行为可能构成集资诈骗罪或者非法吸收公众存款罪。我们将针对非法集资诈骗罪的......

·民间借贷一分利是什么意思
      民间借贷一分利是什么意思一、民间借贷一分利是什么意思民间借贷中常说的几分利一般是指月利率，比如一分利就是指月利率1%，由此计算出的年利率为12%二、民间借贷利息有何限制?《最高人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见》第六条规定：民间借贷的利率可以适当高于银行的......

·民间法律援助的流程是什么?
      民间法律援助的流程是什么?在我国，为了保障弱势群体的法律权益不受侵害，有专门为弱势群体提供法律援助的机构，而且这种机构是有两种的，一种是政府设置的，一种是民间自发设置的，两种机构的性质不同，但是目的是一样的，下面的我们就来为您整理编辑民间法律援助的流程是什么。(......

·我国国家赔偿的归责原则是什么？
      现阶段，在生活中会遇到很多突发情况，这其中不乏国家机关的失误或面对紧急情况迫不得已的举动。这就涉及到了国家赔偿。那么我国国家赔偿的归责原则是什么？下面我们将就国国家赔偿的归责原则是什么的问题来进行详细的回答。保障您的合法权益不收到侵害。一、我国国家赔偿的归责......

·民事诉讼法抗诉的提起条件有哪些？
      民事诉讼法抗诉的提起条件有哪些？当人民检察院认为某项判决结果存在错误时，可依法向人民法院提出重新审理的要求，也就是法律赋予其的合法抗诉权利，新民事诉讼法中对此作出了具体的规定，但是依然很多人不清楚，民事诉讼法抗诉的提起条件有哪些?在这里，我们将为您进行简单的介......

·继承人证明书格式
      由于继承问题涉及人员与被继承人关系的特殊性以及相关财产的巨大性，单以被继承人口头的财产分配很难让财产分配不发生纠纷。所以越来越多的人选择用法律来解决继承问题。而一般的做法就是被继承人拟定一份继承人证明书，那么继承人证明书格式是怎样的呢?我国法定继承的相关法律规定......

·遗弃罪
      一、概念及其构成遗弃罪，是指对于年老、年幼、患病或者其他没有独立生活能力的人，负有扶养义务而拒绝扶养，情节恶劣的行为。（一）客体要件本罪侵犯的客体是被害人在家庭成员中的平等权利。对象只限于年老、年幼、患病或者其他没有独立生活能力的家庭成员。我国婚姻法明确规定......

浙江 何强律师

副主任 法学硕士 执业14年

18868876507

江苏 谢庆斌律师

执业17年

13921104310

江苏 章浩律师

18951945636

江苏 王庆磊律师

副主任 法学学士

13057336353

福建 陈建青律师

主任律师 执业22年

18567906376

江苏 顾小东律师

副主任 法学学士

13851782449

⊙相关内容
·常州讨债
    常州讨债为遇到债务纠纷、工资追讨问题的个人或企业提供在线咨询......

·大竹县律师凌灿伟发表强制执行申请书
      申请人：赵某某，女，汉族，出生于19XX年XX月XX日，身份证号码5......

·如何区分故意杀人未遂与故意伤害？
      故意杀人是严重的刑事犯罪，构成这种犯罪的会受到法律的严厉制裁。而在一些刑事案件中，犯罪嫌疑人故意杀人未遂，没有造成受害人死亡，而是导致受害人发生人身伤害。这时，法院在审理案件时就要注意区分故意杀人和故意伤害的，毕竟两者在量刑上面存在差异。那......

·合同的变更和撤销
          第一，合同是因重大误解而订立的。重大误解，是指误解人做出意思表示时，对涉及合同法律效果的重要事项存在着认识上的显著缺陷。第二，合同的订立显失公平。显失公平，是指双方当事人的权利义务明显不对等，使一方遭受重大不利......

·济宁医疗纠纷律师给出了这样的建议和解决方式 医疗纠纷是现在
      济宁医疗纠纷律师给出了这样的建议和解决方式医疗纠纷是现在比较常见的一种法律纠纷，作为患者在医院接受专业的治疗结果因为医院的责任造成了患者的伤害，患者有权利要求医院进行赔偿，医疗纠纷在解决的过程中有几种方式，济宁医疗纠纷律师就提出了相关的法......