建筑工程施工工种单包合同应该怎么写？ 建筑工程施工工种单包合同
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
依据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》以及其它相关的法律、法规，遵循自愿、平等、诚实、信用的原则，并结合本工程实际情况，甲方将巴中市西城市场二期工程大厦的单项工种分包给乙方，为明确双方各自权利、义务和经济责任，保证工程的安全、质量、进度，双方就有关事项协商一致，特签订本合同共同遵守。
一、工程名称：巴中市西城市场二期大厦。
二、工程地点： 。
三、承包形式：单项工种的劳务及材料。
四、承包工种项目：塑钢窗、百叶窗以及落地玻璃窗。
五、承包范围：西城市场二期大夏施工图及变更。
六、工期要求：工期严格按照甲方的要求进行。
七、承包单价及单价所包含的范围：
1、按照实际完成作业施工面积计算，客厅落地窗LDC (大写：)，凸窗TC (大写：)，普通窗C (大写：)，百叶窗
2、承包价格包含以下内容：

(1)施工图纸变更，安装时放线，调校，以及缝隙用发泡剂填充，以及玻璃胶涂抹;
(2)完成该工种所需的所有机具、辅材(甲方提供现场的电源和图纸);
(3)材料计划，到场后堆码到甲方指定的地点;
(4)负责该工种成品的保护及卫生的清理;
(5)完工后材料及机具及时清运出场;
(6)该工种劳务人员的安全帽、安全带、手套以及劳务人员的保险和劳动机具;
(7)负责该工种劳务人员的生活、食宿等，现场不提供食宿及生活。
3、承包单价说明，该价格为最终结算，不做任何调价，也不发生任何计时工费，
八、质量要求，验收合格
1、符合工程设计要求，符合现行建筑施工验收规范要求，经相关部门验收及合格;
2、相关单位验收不合格的乙方必须反工，所发生费用由乙方负责。
九、付款方式 该工程完工经相关单位验收合格后一次性支付95%，余下费用5%作为保修金，保修期限为竣工验收后1年，1年后
不计息，一次付清。
十、结算方式
1、参照施工图纸设计变更，合同单价为依据，以实际完成的工程量为基础进行计算。
2、若甲方在预支或支付乙方费用时，应当扣除甲方对乙方的罚款和其他一切借款。
十一、工期要求， 双方签字后30天内完成窗框安时，在甲方通知乙方可以安装窗扇时，30天内完工。
十二、本合同一式两份，双方签字盖章后生效。
甲方(签字盖章) 乙方(签字盖章)
年 月 日 年 月 日
以上就是建筑工程施工工种单包合同的范本，希望对您有所帮助。在包工头与工程单位确定合作关系之后，签订这样的一份协议可以保证双方的合作关系式被法律承认的，这样，在以后的合作过程中，可以避免很多不必要的纠纷。

⊙声明：本页内容仅代表发帖者个人观点，不代表本站同意其观点和对其真实性负责，如涉及侵权或违法违规，请点此举报。

·年最新天津市建筑工程预算 天津市建筑工程预算 第一章 说
      年最新天津市建筑工程预算天津市建筑工程预算第一章说明一、本章包括文明施工措施费，临时设施措施费，夜间施工措施费，二次搬运措施费，大型机械设备进出场及安拆措施费，混凝土、钢筋混凝土模板及支架措施费，脚手架措施费，施工排水、降水措施费，垂直运输费，超高工程附加费，混凝土泵送费，总承包服务费，竣工验......

·农民工申请法律援助的流程是什么?
      农民工申请法律援助的流程是什么可以到区司法局法律援助中心申请。刑事诉讼中有下列情形之一的，公民可以向法律援助机构申请法律援助：一、犯罪嫌疑人在被侦查机关第一次询问后或者采取强制措施之日起，因经济困难没有聘请律师的；二、公诉案件中的被害人及其法定代理人或者近亲属，自案件移送审查起诉之日起，因经济困......

·建设工程设计合同是建设工程合同的一种，是承包人进行工程建设，
      建设工程设计合同是建设工程合同的一种，是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。合同是双方开展合作的纽带，那么，对于建设工程中的资质问题造成的合同无效要如何处理，想必这还是部分人心中的疑惑，接下来，为您解答。一、无效合同的界定：1、承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;2、没有资质的实际......

·个体工商餐厅股权转让协议怎么写
      个体工商餐厅股权转让协议怎么写个体工商餐厅股权转让协议书转让方(甲方)：身份证号：受让方(乙方)：身份证号：房东(丙方)：身份证号：甲、乙、丙三方经友好协商，就饭店永久性转让事宜达成以下协议：一、丙方同意甲方将自己位于街号的饭店转让给乙方使用，建筑面积为平方米;并保证乙方同等享有甲方在原有房屋......

·试用期劳动合同解除条件是什么？
      您在进行一份新的工作的时候，用人单位都会安排一段时间的试用期，用来考核所雇佣的劳动者是否与公司招聘岗位契合。那么您是否了解过，试用期劳动合同解除条件是什么呢？下面就由我们为您解惑。一、试用期单位解除合同规定依据《劳动合同法》第三十九条第一款作出劳动合同解除处理应具备以下要件：1、用人单位对录用岗......

·广西自治区信息公开条例
      广西自治区信息公开条例随着现代政府制度日趋成熟，管理越来越人性化许多地区及国家率先实行了政府信息公开，提高了政府工作透明度，使其地区的公民更加了解政府的运作和资金用在了哪些方面，也促进了政府依法行政，充分的发挥了政府信息对人们群众生产、生......

·买房网签是必须进行吗？有哪些注意事项？
      买房对于很多家庭来说都是非常重要的事情，尤其是对于房价不断飙升的一些城市来说，因为您都知道一套房子的价值。买房时会有买房网签，那么，买房网签是必须进行吗?买房网签的注意事项有哪些呢?下面为您整理一下。一、买房网签是必须进行吗买房网签相当于......

·凭借欠条怎么追回欠款,欠条和借条的区别
      凭借欠条怎么追回欠款,欠条和借条的区别是什么“欠债还钱，天经地义”这是一句俗话，但也十分在理，现实中很多债务人一直以各种原因拖着欠款不还，给债权人造成了一些损失。那么凭借欠条怎么追回欠款?我们在下文就为您简要分析一下，希望对您有所帮助。一......

·死刑缓期执行可以减为有期徒刑的条件是什么?
      “律法无情，人有情”，有的人或许因一时的糊涂犯了错而判处死刑，此时也不应该对生命失去信心，因为一般判处死刑都有个缓期执行的期间，那么在死刑缓期执行可以减为有期徒刑的条件是什么?接下来我们就仔细了解一下死刑缓期执行的具体内容吧。死刑缓期执行可以......

江苏 章浩律师

副主任 法学学士

18951945636

江苏 朱效武律师

法学学士 执业18年

18501560386

安徽 史微微律师

部门主任 法学学士

15955028395

安徽 沈培亮律师

法学学士 执业14年

18656084778

上海 邱国开律师

法学学士 执业12年

13052261268

⊙相关内容
·南京专业刑事律师
    南京刑事律师为当事人提供刑事辩护等法律工作,通过会见犯罪嫌疑人、调查鉴定证据材料及申请取保候审等途径进行罪轻或无罪辩护，为当事人办理取保候审、刑事诉讼、犯罪量刑、故意犯罪、经济犯罪、贪污受贿等。★南京专业刑事律师谈哪些行为属于犯罪预备？......

·昆山市看守所
    江苏省昆山市看守所位于昆山市周市镇。来访导航路线是：在339省道和东城大道交叉口太仓方向，在苏州昆山市坐公交11路到东方路，再沿着新浦路，转弯过宋家港路，到桥那边转金清路，一直往东到底即到。★遇到刑事犯罪问题，需要咨询律师？欢迎来电......

·刑事辩护律师：残疾人犯罪是否可以从轻处罚
      残疾人殴打抢劫另一残疾人并至受害残疾人重伤。请问这犯罪嫌疑残疾人将承担什么样的刑事责任？应该属于抢劫罪。按照刑法的规定，只有又聋又哑的人或者盲人犯罪，可以从轻、减轻或者免除处罚。其他残疾人犯罪与其他人犯罪是一样的，不构成从轻、减轻、免除处罚......

·崇川区人民法院审结一起票据纠纷案件，认定持票人通过购买方式取得汇票不享有票据权利，判决票据权利归汇票遗失人享有。
      崇川区人民法院审结一起票据纠纷案件，认定持票人通过购买方式取得汇票不享有票据权利，判决票据权利归汇票遗失人享有。        某物资公司与某制造材料有限公司签订产品购销合同，该材料公司于2011年9月以票面......

·打交通事故官司要提供什么材料
      打交通事故官司要提供什么材料一、打交通事故官司要提供什么材料(一)民事起诉状，人民法院和每位被告各一份;(二)交通事故证据材料，主要包括：1、医疗机构出具的医药费、住院费等收款凭证、病历和诊断证明;2、医疗机构出具的误工时间证明、工作单位出具的......

·公司可以减少注册资本吗
      公司可以减少注册资本吗公司可以减少注册资本吗？这个问题至关重要。所谓的公司注册资本减少，是指公司依法对已经注册的资本通过一定的程序进行削减的法律为，简称减资。表面上减少注册资本，实际上是通过这种方式来将一定的资产返还给股东，从而也减少了净财......

·武汉购房政策有哪些
      说到买房的问题，在买房之前，我们首先要对政策有所了解，而每个地区的购房政策是不太一样的，会有细微的差异。那么，武汉购房政策有哪些呢?在武汉购房的注意事项有哪些呢?下面，我们会为您带来相关的法律知识的介绍。武汉购房政策通过区域性限购合理调节住......