弱电工程合同范本是怎样的？弱电工程合同怎么写？
  
  弱电工程合同
  
  合同编号：_________
  
  甲　方：_________
  
  地　址：_________
  
  电　话：_________
  
  联系人：_________
  
  传　真：_________
  
  邮　编：_________
  
  乙　方：_________
  
  地　址：_________
  
  电　话：_________
  
  联系人：_________
  
  传　真：_________
  
  邮　编：_________
  
  甲乙双方为_________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下：
  
  1、工程概况
  
  (1)工程名称：_________(地点名称)弱电综合布线系统
  
  (2)工程地址：_________
  
  (3)工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。
  
  2、甲乙双方的责任和义务
  
  (1)甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。
  
  (2)乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：
  
  完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约400米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)
  
  提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。
  
  (3)乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。
  
  (4)乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
  
  (5)甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。
  
  3、工程进度安排
  
  (1)在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。
  
  (2)若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。
  
  4、工程验收时间
  
  工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。
  
  5、合同预算金额
  
  本合同预算总金额为：(人民币)_________元整(000.00)
  
  6、结算方式
  
  工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。
  
  乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。
  
  7、人力不可抗拒事故
  
  如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。
  
  8、违约责任
  
  甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。
  
  乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。
  
  9、解决争议的方式
  
  本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。
  
  相关的合同范本·施工分包合同·房屋建筑装修施工合同·钢结构施工合同·家装施工合同·施工监理合同·油漆施工合同·维修施工合同·广告牌施工合同·景观施工合同十一、合同生效及其它
  
  (1)本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。
  
  (2)本合同所属的附件与本合同具有同等效力。
  
  (3)本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。
  
  (4)若有未尽事宜，双方友好协商解决。
  
  甲方(签章)：_________　　　　　　　　乙方(签章)：_________
  
  法定代表或其委托人：_________ 　　　 　法定代表或其委托人：_________
  
  地　址：_________ 　　　　　　　　　　 地　址：_________
  
  开户行：_________ 　　　　　 　　 　　 开户行：_________
  
  帐　号：_________ 　　　　　　　　　　 帐　号：_________
  
  签约时间：_________年___月___日　 　　 签约地点：_________
  
  弱电工程合同中写明了工程概况、双方的责任和义务、工程进度安排、工程验收时间、合同预算金额、结算方式、不可抗拒事故、违约责任、解决争议方式等。在签订合同时双方要弄清楚合同中的规定，在发生纠纷时按照规定来进行处理，以免因为自己的原因而对自己的利益造成损失。

⊙声明：本页内容仅代表发帖者个人观点，不代表本站同意其观点和对其真实性负责，如涉及侵权或违法违规，请点此举报。

·浙江工程质量监管局部门的职责有哪些
      浙江工程质量监管局部门的职责有哪些工程质量监管局，顾名思义，存在的目的是为了监督各发包方、承包方按照法定规范从事作业，在不妨碍工人施工的情况下监管局需要适时检查承包方的工作，当然这只是对浙江工程监管局部分部门职责的概述，具体来说，浙江工程质量监管局部门的职责有哪些?职责概述：负责......

·公司非法集资案未审理投资人可以告员工吗
      有的人为了投机取巧，以更轻松的手段获取利益，就想出了非法集资的手段，无论是个人还是单位形成非法集资的行为都会受到法律的严惩，那么公司非法集资案为审理投资人可以告员工吗，我们通过下文来了解一下。一、公司非法集资案未审理投资人可以告员工吗《刑法》第一百九十二条规定了集资诈骗罪，该罪......

·唐山市工伤鉴定委员会相关情况是怎样？
      职工在经过工伤认定后，由于伤害程度较重致残的，将对今后的工作和生活造成较大的影响，此时，工伤赔偿对职工个人甚至整个家庭至关重要，而工伤赔偿数额大小的决定因素就是工伤鉴定的结果了，那么，作为工作鉴定机构的唐山市工伤鉴定委员会相关情况是怎样呢?一、唐山市工伤鉴定委员会地点及组成伤残......

·上海10级工伤鉴定标准是什么
      工伤的等级虽然是由专门的鉴定机构进行鉴定的，但是也是需要有统一的标准来规范这个行业的。劳动者也可以通过工伤等级规范来确定自己工伤的严重程度，以便和用人单位进行工伤赔偿方面的沟通。那么上海10级工伤鉴定标准是什么呢。一、一级工伤鉴定标准一级伤残的鉴定标准包括：面部重度毁容，同时伴有......

·居间协议是房屋买卖合同吗,有什么区别
      房屋居间合同多为买卖二手房时，中介与买卖双方签订的合同。现在房价高企，因买卖房屋而对簿公堂的案件层出不穷，而作为普通百姓的我们也需要具备一定的法律知识，以防止因为对法律法规的不了解而造成经济损失。房屋居间协议也称为房屋居间合同，居间协议是房屋买卖合同吗?细说居间......

·民事诉讼中证据交换规则是怎样的
      民事诉讼中证据交换规则是怎样的关于证据交换规则是《民事诉讼法》所没有规定的新的制度。根据民事诉讼法的规定，当事人并没有交换证据的义务，而只有向法院提供证据的责任，因此规则规定这一内容是缺乏基本法律的根据的。如果法官要求当事人进行交换，而当事人依据民事诉讼法的规......

·劳务派遣单位、用人单位和被派遣劳动者三方的法律关系如何认定？
      1、劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立二年以上的固定期限劳动合同，按月支付劳动报酬；被派遣劳动者在无T作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准，按月向其支付报酬。用工单位不得设立劳务派遣单位向本单位或者所属单位派遣劳动者。2、劳务派遣具......

·北京高温补助的规定是什么
      根据法律的规定高温补贴是具有强制性的，如果企业不按规定支付高温补贴属违法行为。如果你符合高温补贴条件，而企业拒发高温补贴的行为可以向当地的监察部门投诉，以维护自己的权益，以下就由我们为您介绍北京高温补助的规定是什么的相关问题，希望对您有所帮助。一、什么是高温......

·建筑工程现场文明施工管理办法内容是怎样的
      建筑工程现场文明施工管理办法内容是怎样的?建筑工程施工现场安全管理细则第一章总则第一条现场安全管理目的安全管理是建筑工程施工企业管理的一项重要内容，也是项目管理和施工现场的重要工作。建筑工程施工现场安全管理细则是提高企业施工水平，优化建筑工程施工现场......

·民事纠纷中如何申请做司法鉴定
      司法鉴定在民事纠纷中的地位是非常重要的，因为司法纠纷能够使用科学的方式还原事件的真实情况，但当前还有很多人并不重视司法鉴定，认为自身就已经知道事件的真相，已经无需司法鉴定来判定，还有很多人不知道司法鉴定是如何进行的。那我们如何申请做司法鉴定呢？司法鉴定如何申......

·起诉离婚收费标准法院是怎样的
      根据法律中的规定，夫妻中任何一方在向法院提起离婚诉讼的时候，需要向法院交纳一定的案件受理费，毕竟此时是通过公权力来解除婚姻关系，因此有收费也是正常的。但是这个起诉离婚收费标准法院是怎样的呢?关于这问题，我们收集了相关资料，马上为你做详细解答。一、起诉离婚收费标......

·劳动关系的存在对于务工的我们来说是非常重要的，因为在后续可能
      劳动关系的存在对于务工的我们来说是非常重要的，因为在后续可能会因为一些问题出现需要我们提供劳动关系的相关证明，虽说没有劳动合同协议也可以用其他的方式来证明劳动关系，但并不是所有情况都可以证明的，拥有劳动关系协议合同还是非常重要的。那挂靠是不是与劳动关系呢？......

安徽 沈培亮律师

法学学士 执业14年

18656084778

广东 张逸律师

副主任律师

13016625942

上海 邱国开律师

法学学士 执业12年

13052261268

上海 黄晓栋律师

法学学士 执业11年

18667830319

江苏 章浩律师

副主任 法学学士

18951945636

⊙相关内容
·南京刑事律师事务所
    南京刑事辩护律师为当事人制定出辩护方案，提供辩护法律服务，依......

·开发商违规出售小区公共使用权 法律说不
      刘某经人介绍，与某开发商签订了使用权买卖合同，合同约定，开发......

·政府或有债务的具体范围包括什么？
      政府或有债务的具体范围包括什么？在政府过去的交易事项中都会涉及什么潜在的责任义务?而或有债务的具体范围都包含了哪些?如果遇到这样的事件，对相关问题有不太清楚的，可以阅读下面文章，我们就或有债务的具体范围的问题做了详细的解析，但愿可以帮助你解......

·氧气乙炔购销合同范本是怎样的
      氧气乙炔购销合同范本是怎样的找专长律师：交通事故律师医疗纠纷律师刑事辩护律师知识产权律师土地房产律师氧气乙炔对于我们生活来说是非常重要的，氧气乙炔也是有着相关的购销规定以及标准，合同范本当然也是有的，法律也有合同相关的规定，氧气乙炔......

·北京社保和医保的区别是什么？
      随着社保卡和医保卡的大量发行应用，很多人在使用过程中，对于两者之间存在一些错误的认识，实际上，在概念、内容、功能、等方面，社保卡和医保卡都存在较大差异，所以清楚其功能，才能充分发挥它的作用。因此，为了方便您了解，我们将北京社保和医保的区别介......