建筑工程挂靠合同怎么写？_法律知识

    建筑工程挂靠合同怎么写？建筑工程挂靠合同
甲方(管理方)：
乙方(挂靠方)：
为了增强企业活力，提高企业的经济效益，根据国家相关的法律、法规的规定。在甲乙双方自觉自愿的前提下，经甲乙双方共同协商，在工程项目及实施过程中，乙方挂靠在甲方名下，为保证该建设工程施工的质量、安全、工期的顺利实施，甲乙双方共同订立如下协议：
一、经营管理
乙方作为本工程的完全责任人，负责程所产生的民事及法律权利，义务承担全部责任。
挂靠期间乙方实行大包干施工，包质量、包工期、包安全、包材料采购，包人员及施工组织管理。施工期间乙方必须自觉维护甲方的企业信誉，严格执行国家现行的施工技术规范、验收标准和施工图纸进行施工，确保工程质量。保证安全施工、文明施工和按期完工。
甲方对所挂靠的工程项目有权进行监督指导，对发现有违犯安全操作规程施工的或有质量安全隐患的，甲方有权责令停工整顿。
乙方挂靠甲方名下经营期间，对所属施工队应规范管理，严格按照国家规定用工，依法办理所聘员工各种手续，特殊工种应持证上岗，施工现场应配足持证上岗的管理人员。(自愿退股协议书)
二、工程概况
1、工程名称：
2、工程造价：
3、工程地点：
三、财务管理
该工程建设方(业主)所拨付的工程建设资金，原则上应采取以银行转账的方式付至甲方的基本账户。乙方在该工程施工过程中发生的停工、返工、拖欠工人工资、发生工伤事故以及拖欠施工材料等所引起的一切经济纠纷，概有乙方负责，否则甲方有权扣留乙方建设资金用于解决和处理上述问题，同时用于赔偿由此给甲方和其他方式造成的经济与社会损失。
四、税费管理
乙方在本工程施工过程中实行全额包干缴纳本工程项目所涉及的一切税和费。乙方必须遵守国家与行业及当地行政部门和税务部门的税费交纳规定，乙方必须合法经营，及时照章纳税。
五、管理费及履约风险金的收取
1、本工程乙方向甲方缴纳合同总价款%的管理费，计人民币(大写)元整(￥：元)。此款在建设方前两次拨付的建设资金中扣除。当建设方拨款达到工程总价款的80%时，乙方须在5日内提供该工程价款的进项税票，否则甲方有权扣留乙方建设资金，乙方逾期提供视为违约。
2、合同签订之日，乙方向甲方缴纳履约风险保证金元整。乙方在履行完本协议和合同约定条款后，甲方全部返还乙方。
六、安全责任
乙方在本工程施工过程中负责项目的全部安全责任，乙方必须执
行国家与行业及当地行政安全管理部门的相关规定，在保障一切安全的条件下实施本工程项目。本工程在实施中所发生的一切安全事故，以及引起的经济赔偿、民事诉讼和刑事责任概由乙方承担全部责任。否则甲方有权扣留乙方建设资金用于工程质量与事故处理，同时用于赔偿由此给甲方和其他方造成的经济和社会损失，并保留追究乙方法律责任的权利。
七、工程质量
乙方在本工程施工中实行乙方负责本工程全部的质量责任，乙方必须执行国家与行业以及当地工程质量管理部门的相关规定，达到工程质量合格要求，承担质保期内的缺陷责任和质量追究等责任，本工程所发生的一切质量责任及事故概由乙方负责。因质量或事故引起的经济赔偿、民事诉讼和刑事责任由乙方全部承担。否则，甲方有权扣留乙方建设资金用于处理工程质量事故，同时用于赔偿甲方和其他方造成的经济和社会损失。
八、甲方权利
本工程所有招投标文件的原件，中标通知书的原件，发改委备案的原件，施工合同的原件，施工验收报告的原件，竣工备案书的原件，和各类登记的原件等，包括文本和电子文档资料，全部交由甲方存档备查。对于正在施工的工程项目，甲方在施工过程中有权进行全方位的管理和指导，有权进行不定期的巡视抽查。发现不规范的问题时，乙方必须无条件接受甲方的整改建议。
九、本工程协议外产生的全部民事纠纷和刑事纠纷，乙方承担全部法律责任。
十、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份，经甲乙双方签字或盖章生效。
甲方：(盖章)乙方：(盖章)
代表(签字或盖章)：代表(签字或盖章)：
年月日
通过今天我们为您讲解的建筑工程挂靠合同，相信您就会很清楚的明白了，挂靠在一个知名度比较高的公司既可以争取到更多的合作机会，同时也可以使小公司更为快速的发展，对合作双方都是会有好处的。

⊙声明：本页内容仅代表发帖者个人观点，不代表本站同意其观点和对其真实性负责，如涉及侵权或违法违规，请点此举报。

·追讨工程欠款的诉讼时效是多久
      追讨工程欠款的诉讼时效是多久一、追讨工程欠款的诉讼时效是多久大多数拖欠工程款已历时相当久，甚至超过两年，有的甚至达到十年之久。拖欠太久的工程款，承包商经常因法律意识淡薄或碍于情面怕影响与建设方的关系等原因而错过诉讼时效。在此有必要提醒：工程欠款的诉讼时效为两年，从知道或应当知道拖欠行为起算。我国......

·劳动争议仲裁举证责任是如何分配的？
      劳动争议仲裁举证责任是如何分配的？一、劳动争议仲裁举证责任是如何分配的？发生劳动争议，当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。与争议事项有关的证据属于用人单位掌握管理的，用人单位应当提供；用人单位不提供的，应当承担不利后果。劳动者无法提供由用人单位掌握管理的与仲裁请求有关的证据，仲裁庭可以要求用人......

·用人单位违反劳动合同法的规定应承担哪些法律责任？
      近年来在司法诉讼领域，关于劳动合同纠纷案件层出不穷，其原因有很多，大部分都是用人单位违反劳动合同法相关条款造成的。用人单位违反劳动合同法会受到一定处罚，那么用人单位违反劳动合同法的规定应承担哪些法律责任？下面我们结合《劳动合同法》相关知识，给您详细介绍下。用人单位违反劳动合同法的规定应承担哪些法律......

·入职时的劳动关系怎么确定?
      员工在入职之初，很多时候都会先了解一下公司的待遇和福利等相关方面的问题，之后在试用期期间还要观察公司的环境是否利于其以后的发展，但是如果过了试用期之后，此时就涉及到劳动关系的确定了，而入职时的劳动关系怎么确定呢?我们马上为您进行解答。一、入职时的劳动关系怎么确定?(一)通过签订劳动合同确定劳动关系......

·什么是建筑工程承包，有什么要求
      什么是建筑工程承包，有什么要求一、什么是建筑工程承包建设工程的承包，是指建设工程任务的总承包，即发包人将建设工程的勘察、设计、施工等工程建设的全部任务一并发包给一个具备相应的总承包资质条件的承包人，由该承包人对工程建设的全过程向发包人负责，直至工程竣工，向发包人交付经验收合格符合发包人要求的建设工......

·房屋买卖是涉及金额很大的一种交易，在北京买房更是如此，所以在
      房屋买卖是涉及金额很大的一种交易，在北京买房更是如此，所以在买房之前一定要了解清楚有没有相关的优惠政策，避免您在买房时花冤枉钱。下面我们将为您详细的介绍北京首次购房优惠政策是怎样的。最新的首套房贷款政策有什么变动呢?目前的相关文件明确指出......

·拟制血亲能否结婚姻亲可以结婚吗
      一、拟制血亲能否结婚拟制血亲是指本无该种血亲应具有的血缘关系，而由法律确认其与该种自然血亲具有同等权利义务的亲属。由于此种血亲不是自然形成的，而是法律设定的，故又称“准血亲”或“法定血亲”。我国现行婚姻法确认的拟制血亲有两类：一是养父母与养......

·湖北省石首市征地补偿标准
      湖北省石首市征地补偿标准湖北省石首市土地共分为四类：一类区片区片范围：绣林街道办事处、笔架山街道办事处。补偿标准：耕地：37940元/亩；菜地：41734元/亩；果园：41734元/亩；茶园：41734元/亩；精养鱼池：41734元/亩；林地：30352元/亩；未利用地：22......

·个人与企业的农副产品购销合同范本
      个人与企业的农副产品购销合同范本个人与企业的农副产品购销合同范本甲方(购方)：______________地址：____________邮码：____________电话：____________乙方(销方)：_____________地址：____________邮码：____________电话：____________为了......

江苏顾小东律师

副主任法学学士

副主任律师执业14年

法学硕士执业9年

副主任法学学士执业13年

法学学士执业7年

⊙相关内容
·南京离婚律师
南京离婚律师擅长离婚案件、离婚财产分割、离婚子女抚养、离婚监护权等案件，为当事人提供离婚诉讼案件的法律服务。▲南京离婚律师谈离婚损害赔偿：下面就四种婚姻过错责任所应承担的损害赔偿额分析如下：　　1、关于因重婚的过错责任所应承担的损害赔......

·南京经济合同律师
南京经济合同律师办理经济合同类案件,包括合同诈骗、合同纠纷仲裁、经济合同纠纷、买卖合同、商业合作、建筑工程承包合同、公司股权转让合同等。南京经济合同律师熟悉经济合同纠纷、公司股权及公司收并购实务、企业法律顾问、大宗不动产交易、建筑工程款......

·镇江律师成功辩护团伙诈骗罪
      李某某被顾某某、岳某某招录进来从事诈骗活动，担任业务经理，冒名给客户充当指导老师，诱导客户投资，控制交易行情，对新进的业务员进行业务培训和指导等。律师说法：李某某虽在到案共犯中作用较大，但在共同犯罪中作用较小，非犯罪的组织者、领导者，......

·南京环境资源法庭的管辖范围
      南京环境资源法庭地址：南京市鼓楼区凤凰西街150号附近（与海事.合署办公，道路上有指示牌）最高人民法院批准在南京设立首家环境资源法庭，对江苏全省环境资源案件实行集中管辖。与此同时，江苏省.决定以生态功能区为单位设立长江流域(南、北片)、......

·收集调查证据申请书怎么写
      收集调查证据申请书怎么写为了更好的还原真相，也为了更好的对案件作出审判，确保原告被告得到最为合理的对待，一般来说，在诉讼活动中，法院都需要通过收集证据来作为最终审判的依据。当然，一般来说，收集证据都是通过申请人提出的，那么收集调查证据申请书......

·发生交通事故怎么快速处理
      路上的车辆越来越多，交通越来越拥堵，发生交通事故的情形也屡见不鲜，因为交通事故后未及时处理造成的占道拥堵几乎每天都在发生，那么发生交通事故怎么快速处理才能节约自己和您的时间，避免造成更多不必要的麻烦呢，我们带您一起来了解下。一、发生交通事......

·北京集团公司成立条件包括哪些？
      北京集团公司成立条件包括哪些？一、在北京成立集团公司的条件包括哪些？1、企业集团的母公司（核心企业）注册资本在5000万元人民币以上，并至少拥有5家子公司；2、母公司（核心企业）和其子公司的注册资本总和在1亿元人民币以上；3、企业集团的母公司（......