建筑工程外架合同范文是怎样的?

建筑工程外架合同

甲方(发包人)：

乙方(承包人)：

依照国家《民法典》和《中华人民共和国建筑法》，遵循平等自愿、公平、诚实信用的原则，经双方协商一致，甲方将钢管脚手架塔拆的施工任务以包工包料形式发包给乙方施工，为了明确双方的职责和经济利益，结合本工程具体情况订立本合同。

一、 承包内容：

外架从底层自然地面至屋顶构架的外墙双排脚手架，外架附属材料包工包料施工包含的材料：钢管、扣件、外架悬挑工字钢(提供一挑)，钢丝绳、钢丝扣、安全网。

二、 承包单价和工期：

1、外架按 ( )总建筑面积计算10个月( )元/m2的工期计算，如外架工期延长，则按总建筑面积每个月每平方增加3元。

2、若本工程合同内没按时完工到合同期满时应结算完本工程款项，以后延期款项按月结算。

3、内架如包工包料按实塔面积( )元/m2，内架拆完内架款项一次付清。甲方负责派人所用材料及时清理出来并归堆。

三、 付款方式：

1、乙方材料进场后，甲方应支付壹万元做为工人生活安排所需，乙方按要求进场施工，甲方施工到二层主体时进行结算，以后每月按实际完成的主体结构面积结算，按结算款的80%支付款项。

2、主体封顶后15日内，按总结算款的90%付款。

3、外架拆除到地面第四层时全部付清工程款(所有工程款税金，发票由甲方负责，用现金支付给乙方)。

4、外架从起塔日为开架日，并由甲方代表签字认可。

四、 质量和其他要求：

1、乙方必须保质，保量组织施工，按甲方技术交底及外架规范要求搭设脚手架，挂好安全网铺设好竹排、确保主体，外墙顺利施工。

2、乙方须提供外架工人上岗复印件，并做好班组教育及安全文明施工，上岗必须戴好安全帽。

3、乙方人员必须遵守甲方工地的所有规章制度，服从甲方管理人员的指挥，按主体进度同步施工，不得影响主体施工进度。

4、乙方负责钢筋拉结外架的预埋件的安装和硬拉。

五、 甲方义务：

1、甲方应提供良好的施工条件，无偿提供库房，临时工棚乙方工人住宿，指定材料放置点，并提供水电

2、甲方负责外架塔设的地面硬化，提供竹排、垫木、拉结用预埋钢筋，提供工字钢预埋件、铁丝等，因外架基础下沉引起的责任和费用由甲方负责，塔拆架时提供井架和塔吊给乙方使用。

3、甲方在乙方施工期间，需派施工员现场督导，并逐层验收，对检查不及格的部分要及时提出整改。

4、甲方及时拨付工程款，否则乙方有权要求停工，责任由甲方负担。

5、甲方其他班组人员不得随意拆除脚手架，竹排、破坏安全网，如有发生二次费用由甲方负责。

6、甲方告知甲方其他班组人员，不得偷盗钢管，扣件，如果发现并抓住，钢管按每条500元，扣件100元/个罚款，由甲方负责扣除给乙方，严重者送公安局处理。

本合同一式两份，双方签字生效，未尽事宜双方协商解决，工程款付清同自街上失效

甲方： 乙方：

电话： 电话：

身份证号： 身份证号：

日期：

通过对合同的阅读，相信您对合同中的内容有了一定的了解。甲乙中需就承包内容、单价和工期、付款方式以及质量和其他要求进行详细的说明。并且合同上所述，若有一方未履行，另一方可就此项进行法律告诉。具体情况中，不同的工程案件会合同中的内容会进行一定添加或修改，建议读者向其他相关人士询问更加详细的建筑工程外架合同内容。想了解

⊙声明：本页内容仅代表发帖者个人观点，不代表本站同意其观点和对其真实性负责，如涉及侵权或违法违规，请点此举报。

·劳动合同 培训违约金的相关规定是什么
      现今越来越多的企业对于应聘者进行职业培训，为企业提供专门的工作人员，那么受培训者需要与用人单位签订劳动合同，假若受训者因特殊情况无法继续培训，需要交违约金吗?法律上劳动合同培训违约金的规定是什么?我们为您解答。一、《劳动合同法》中对培训违约金的规定《劳动合同法》第三条规定，劳动者享有接受职业技能......

·倒闭企业怎么赔偿职工？
      倒闭企业怎么赔偿职工？1、清偿顺序公司破产，破产财产在优先清偿破产费用和公益债务后，首先是补偿员工应得收入2、清偿范围(1)公司宣布破产的，应该破产财产内优先向员工支付经济补偿金。经济补偿金以员工本人前十二个月的平均工资为基数，按员工在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六......

·解除无固定期限劳动合同要什么条件
      我国的劳动合同具体分为了，固定期限劳动合同和无固定期限劳动合同。针对不同类型的合同，实际解除的时候需要满足的条件是不同的。那么您知道，解除无固定期限劳动合同要什么条件吗？我们一起和我们在下文中进行具体了解。一、解除无固定期限劳动合同要什么条件无固定期限的劳动合同也是劳动合同的一种类型，在履行过程中......

·东莞建筑工程质量纠纷律师诉讼要点 律师在进行诉讼的过程中起
      东莞建筑工程质量纠纷律师诉讼要点律师在进行诉讼的过程中起着十分重要的作用，因此，对于一个律师来说，了解相关的知识是十分必要的。那么，对于东莞建筑工程质量纠纷律师诉讼要点有哪些呢?我们该如何处理纠纷呢?下面，我们会为您带来相关的知识的介绍。东莞建筑工程质量纠纷律师诉讼要点有哪些一、审查证言应当考虑......

·上海市建筑工程质量监督管理办法
      上海市建筑工程质量监督管理办法上海市建筑工程质量监督管理办法的出台主要是为了更好地对上海市建筑工程的质量进行一个监督管理，对于建工程质量有一个管理办法之后，才能更好地保障工程的质量达到国家的标准，也会少一些豆腐渣工程保障人民的生命安全。上海市建筑工程质量监督管理办法第一章总则第一条(目的和依据......

·劳动关系满足的条件为哪些？
      劳动关系是在工作中必然涉及的一种关系，要构成劳动关系必须满足一定的条件，劳动关系满足的法律条件有明确的规定，一般通过签订劳动合同来固定这种关系，当然如果满足实质的条件也不会受此限制，下面我们对劳动关系满足的条件为哪些进行解答。一、构成劳......

·近年来我国经济不断发展，人民生活水平大幅提高，但随着生产的日
      近年来我国经济不断发展，人民生活水平大幅提高，但随着生产的日益扩大，很多人注意到了环境污染问题不但影响到了人类的身体健康，还影响到了我国经济的发展，那么具体有哪些影响呢？的我们为您整理了下面的数据，用数据说话让您理解环境污染经济损失。一、......

·非法持有、私藏枪支、弹药罪的法律法规及司法解释
      1、《刑法》第一百二十八条【非法持有、私藏枪支、弹药罪、非法出租、出借枪支罪】违反枪支管理规定，非法持有、私藏枪支、弹药的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。依法配备公务用枪的人员，非法出租、出借......

·广州二套房贷款政策是什么
      广州二套房贷款政策是什么不少朋友争相购买二套房甚至三套房，但是各地对二套房的贷款政策已经收的很紧了，对于二套房贷款的要求也是比较高的。像一线城市广州更是提高了二套房的贷款要求，但对于详细的广州二套房贷款政策是什么，相信不少人根本不了解。我们......

山东 许义园律师

法学学士 执业7年

13061416368

安徽 章浩律师

副主任 法学学士

18951945636

江苏 陈文巧律师

法学学士 执业7年

1899400889

上海 邱国开律师

法学学士 执业12年

13052261268

广东 张逸律师

副主任律师

13016625942

⊙相关内容
·南京经济合同律师
    南京经济合同律师办理经济合同类案件,包括合同诈骗、合同纠纷仲裁、经济合同纠纷、买卖合同、商业合作、建筑工程承包合同、公司股权转让合同等。南京经济合同律师熟悉经济合同纠纷、公司股权及公司收并购实务、企业法律顾问、大宗不动产交易、建筑工程款......

·南京离婚子女抚养
    南京离婚律师处理离婚法律纠纷，解答父母离婚后的子女抚养权归属问题、离婚后孩子的抚养权、离婚判决书、离婚孩子抚养权如何变更、离婚财产分割等离婚相关问题。离婚后，父母对于子女仍有抚养和教育的权利和义务，父母离婚后的子女抚养权归属问题，直接..子女......

·南京市第二看守所短期服刑人员会见规定
      南京市第二看守所短期服刑人员会见规定：一、会见的前提条件（一）判决生效的罪犯（二）遵守在押人员行为规范，当月无严重违规行为（三）收到看守所的电话通知或书面通知二、取消会见的情形（一）不遵守在押人员行为规范，当月有严重违规行为......

·石斌律师代理定作人张某上诉定做合同纠纷案成功，案小意大
          石斌律师代理定作人张某上诉定做合同纠纷案成功，案小意大    上诉人（一审被告）：张某。    被上诉人（一审原告）：林某。    上诉人因与被上诉......

·从徐玉玉学费被骗一案看电信诈骗如何处罚
      从徐玉玉学费被骗一案看电信诈骗如何处罚相信您都有过这样的经历，如果你刚在售楼部看了房，那么装修公司、家具公司的电话紧接着就来了;如果你刚买了新车，那么保险公司的电话就接踵而至。您对于这样的现象已经见怪不怪了，知道这是自己的个人信息被泄露的结......

·合同履行完毕确认书具有哪些基本要素
      合同履行完毕确认书具有哪些基本要素一、合同基本要素合同本身有很多内容，但在合同履行完毕确认书中没有必要重复赘述，只需要将合同要素加以提炼概述即可。注意关于标的物、价款、付款方式等重要信息可以具体展开。比如建筑设备买卖合同，则需要相应明确的......

·商标侵权诉讼流程是怎样的
      商标侵权诉讼流程是怎样的？一、商标侵权诉讼流程是怎样的1、起诉：向有管辖权的法院立案庭递交诉状。商标民事纠纷的第一审案件，由中级以上人民法院管辖。各高级人民法院根据本辖区的实际情况，经最高人民法院批准，可以在较大城市确定1-2个基层人民法......