土钉隐蔽工程质量检验程序是怎样的？_法律知识

    土钉隐蔽工程质量检验程序是怎样的？

  由于工程质量的好坏，不仅关系到企业单位经济的收入，也牵扯着人们的生命安全，对于一些隐蔽的构成质量更是需要小心，为了增加质量的可信度，有关机构制定了钢筋、土钉隐蔽工程质量检验程序，对这些隐蔽工程的验收程序加以限制。

  一、土钉隐蔽工程质量检验程序是怎样的?

  隐蔽工程验收的程序：

  由于隐蔽工程在隐蔽后，如果发生质量问题，还得重新覆盖和掩盖，会造成返工等非常大的损失，为了避免资源的浪费和当事人双方的损失，保证工程的质量和工程顺利完成，承包人在隐蔽工程隐蔽以前，应当通知发包人检查，发包人检查合格的，方可进行隐蔽工程。实践中，当工程具备覆盖、掩盖条件的，承包人应当先进行自检，自检合格后，在隐蔽工程进行隐蔽前及时通知发包人或发包人派驻的工地代表对隐蔽工程的条件进行检查并参加隐蔽工程的作业。通知包括承包人的自检记录、隐蔽的内容、检查时间和地点。发包人或其派驻的工地代表接到通知后，应当在要求的时间内到达隐蔽现场，对隐蔽工程的条件进行检查，检查合格的，发包人或者其派驻的工地代表在检查记录上签字，承包人检查合格后方可进行隐蔽施工。发包人检查发现隐蔽工程条件不合格的，有权要求承包人在一定期限内完善工程条件。隐蔽工程条件符合规范要求，发包人检查合格后，发包人或者其派驻工地代表在检查后拒绝在检查记录上签字的，在实践中可视为发包人已经批准，承包人可以进行隐蔽工程施工。

  发包人在接到通知后，没有按期对隐蔽工程条件进行检查的，承包人应当催告发包人在合理期限内进行检查。因为发包人不进行检查，承包人就无法进行隐蔽施工，因此承包人通知发包人检查而发包人未能及时进行检查的，承包人有权暂停施工。承包人可以顺延工期，并要求发包人赔偿因此造成的停工、窝工、材料和构件积压等损失。

  如果承包人未通知发包人检查而自行进行隐蔽工程的，事后发包人有权要求对已隐蔽的工程进行检查，承包人应当按照要求进行剥露，并在检查后重新隐蔽或者修复后隐蔽。如果经检查隐蔽工程不符合要求的，承包人应当返工，重新进行隐蔽。在这种情况下检查隐蔽工程所发生的费用如检查费用、返工费用、材料费用等由承包人负担，承包人还应承担工期延误的违约责任。

  二、隐蔽工程验收管理规定

  1、目的和范围

  1.1 为加强工程质量检查、验收，保证隐蔽工程的质量问题消除在其隐蔽之前，有效地控制现场施工质量，满足工程质量检验的规定要求，特制定本标准。

  1.2 本标准适用于公司工程建设过程的所有隐蔽工程质量检查验收。

  2 、引用标准及相关文件《工程质量验收管理标准》《电力建设施工质量验收及评价规程》(各专业篇)

  3 、术语

  3.1 隐蔽工程：隐蔽工程是指那些在上一道工序结束，下一道工序施工后会被其所掩盖，一般情况下无法再现的项目，对其验收是属工序中间环节验收;例如：地基验槽、钢筋工程、地下砼结构工程、地下防水、防腐工程，以及设备封闭前的内部质量验收等。

  3.2 施工单位:在本制度中是指负责项目施工的公司内部专业公司或分承包方。

  4 、管理职责

  4.1 项目质管部负责对隐蔽工程的质量检验并进行归口管理;负责联系监理、建设单位、设计院等参与隐蔽工程的检验和见证。

  4.2 项目工程部参与对隐蔽工程的质量检验。

  4.3 施工单位应执行本制度，及时提出隐蔽工程的质量检验申请，并认真执行有关验收规范。

  5、管理内容与要求

  5.1 隐蔽工程验收依据

  5.1.1 工程项目应依据经监理、业主会签审定的《质量验收计划》及相关规程规范、标准的要求进行隐蔽工程验收和签证。

  5.2 隐蔽工程验收需提供的资料

  5.2.1 重要建筑及安装项目作业指导书(或技术措施);

  5.2.2 隐蔽项目施工程序及必要的施工记录;

  5.2.3 按《利用数码照片加强施工过程质量控制管理办法》提供隐蔽工程施工过程及隐蔽见证数码照片;

  5.2.4 与隐蔽工作有关的设备消缺、设计变更、不合格项处理及标准变更的签证记录;

  5.2.5 经过复核的隐蔽部件材质检验报告;5.2.6 经过复核隐蔽项目施工自检原始记录;

  5.2.7 隐蔽工程报告(含施工作业质量与标准的差异，遗留问题的处理意见)。

  5.3 隐蔽工程验收内容及要求隐蔽工程验收项目，土建工程以《电力建设施工质量验收及评定规程》(第1部分：土建工程)》规定为准;安装工程参见专业验收技术规范和验评规程，并在项目《施工组织设计》中予以规定。具体要求如下：

  5.3.1 地基基槽验收地基验槽是一项非常重要的工作，其验收时设计专业人员必须参加。验收时施工单位(部门)必须把基底土质及各部位实际标高、槽宽、放坡等主要质量情况表述清楚并附图;业主方、设计院、监理、施工等各方共同检查地基土质与勘探报告是否一致，标高、基槽几何尺寸和设计图纸是否一致，基底土质颜色是否均匀一致，坚硬程度是否一样。并应严格检查地基处理施工资料检查，填写验收意见并签证认可后，方能进行下道工序。

  5.3.2 钢筋工程验收钢筋工程申请验收时应将钢筋直径、钢筋级别、出厂合格证编号、试验报告编号、接头形式、焊接试验报告编号等资料准备齐全，并对照设计，将施工中的主要质量及处理情况表述清楚;检查时主要应检查钢筋外观、品种、规格、数量、尺寸、间距、安装位置、锚固长度、接头设置，必须符合设计要求和有关规范标准的要求，还应查阅出厂合格证、复检报告和焊接试验报告：试验项目(必试)是否齐全、试验结论有无、试验项目数据和试验批次能否达到规范要求等内容。各项检查内容均合格后，验收各方共同签证认可后方可进行下一步工作。

  5.3.3 地下混凝土结构工程验收

  地下混凝土结构工程验收时应将砼设计强度等级、回填时砼强度等级及试验单编号等资料准备齐全。混凝土主要质量情况，施工缝留设位置、接缝形式(或图示)、砼表面外观质量和缺陷处理结果等均应在记录中体现。经业主或监理单位签证认可后方可进行隐蔽。

  5.3.4 防水、防腐工程验收防水、防腐工程验收时，应将防水、防腐工程主要原材料质量、品种、规格、等级、出厂证件编号、试验报告编号、玛蹄脂(胶泥、涂料)配制试验报告编号、检测结果、基层和面层细部作法、主要质量情况等表述在记录内，经业主或监理单位签证认可后方可进行下一步工作。5.3.5 设备安装隐蔽工程验收设备安装隐蔽工程验收是指各类箱、罐、容器、大型管道(风道)，设备基础、大型封闭结构设备内部工作完成之后对其进行最终封闭前进行的检查签证，直埋电缆、主接地网、埋地管道防腐施工完毕回填之前的检查签证。主要检查是否满足设计要求和有关标准、规范要求，内部工作有无完成，各专业的工作是否完成，内部是否清扫干净等。封闭前应由施工部门进行仔细检查，并由质管部申请监理、业主单位参加验收，检查和验收过程应用照相机拍下隐蔽部位的实际状况，检查合格后方可封闭，对箱、罐、容器、发电机、发电机出线盒、变压器、封闭母线的封闭必须由专业公司质检员、项目质管部质检工程师、监理工程师等对封闭过程进行见证，重要设备的人孔门封闭除验收签证外，还应在封闭部位(人孔门)处贴封签。隐蔽工程验收后应及时办理签证。

  5.4 隐蔽工程验收程序

  5.4.1 隐蔽工程在下一道工序施工前，必须按规定进行三级验收，质量满足规定要求后方可向监理或业主单位申请验收。

  5.4.2 隐蔽工程覆盖前应由项目质管部提前通知监理或业主，并经其验收合格，且签字认可后方可进行覆盖。

  5.4.3 工程经验收合格并签证后方可隐蔽，进行下道工序作业。隐蔽项目一经签证，不得自行变动部件尺寸、位置。

  5.4.4 设备安装隐蔽工程部位在封闭后如工作需要打开，施工单位应通知质管部质检员，在工作任务完成后，施工单位、质检人员、监理工程师共同对内部进行检查，检查合格后再次签证。

  在该子工程完工之后，需要按照既定的流程进行验收，在验收工作完毕之后，需要按照规定，提交验收记录，验收方还需要在此记录上签名。相较于其他工程，对于隐蔽工程的责任规定是比较严格的。



⊙声明：本页内容仅代表发帖者个人观点，不代表本站同意其观点和对其真实性负责，如涉及侵权或违法违规，请点此举报。

·现在已经是法制社会了，大家在找工作的时候，很多用人单位都会与
      现在已经是法制社会了，您在找工作的时候，很多用人单位都会与新职员办理入职手续同时签订劳动合同。但是有些用人单位与劳动者并没有签署劳动合同，而是签署一份劳动只要入职协议，那么入职前协议是否具有法律效力呢？下面我们就针对这个问题给您整理相关资料。一、新员工签订的入职前协议有法律效力......

·如何催收拖欠的工程款
      如何催收拖欠的工程款如何催收拖欠的工程款1、以物抵债法(又称债务重组)对债务人无现款偿还但同意以物抵债的，就进行合理估价。抵偿物要经济实用，宜于变现。清欠过程中，对于以物抵债的，需办理相应权属抵押登记手续。我公司所承包施工的某房产项目，因种种原因销路不佳。截止到现在，该房产公司......

·毕业生找到工作后，单位会通知其按时办理入职手续
      毕业生找到工作后，单位会通知其按时办理入职手续。这样以来，求职者就成为了正式员工。按照规定，单位同劳动者建立劳动关系后，应当尽快签署劳动合同。合同对于员工而言，非常重要，要提醒单位及时签订。那么入职多久员工签订合同？下面我们就跟随我们具体了解下吧。一、入职多久员工签订合同？用人......

·法院判决终止劳动合同补偿金怎么计算？
      用人单位认为员工不胜任相应的工作，并对单位造成了损失，即使有劳动合同的存在，也会提前解除终止与劳动者之间的劳动合同并辞退该员工，但是在劳动合同有效期限内辞退员工，就要给员工补偿金，不给的员工就可以提起诉讼。那么，法院判决终止劳动合同补偿金该怎么计算呢?一、法院判决终止劳动合同补偿......

·用人单位违法解除劳动合同的赔偿责任
      违约金。违约金是指当事人一方不履行合同的约定时，依法律规定或合同约定向对方支付一定数额金钱的责任形式。根据违约金的性质，违约金可分为赔偿性违约金和惩罚性违约金。赔偿性违约金是指旨在弥补一方因另一方违约所受到的实际损失而约定的违约金；惩罚性违约金是指对违约行为进......

·公司被悄悄注销，未清偿的债务由清算组成员承担
      公司清算，股东未履行通知和公告义务，给债权人造成损失的需承担赔偿责任。《公司法》第一百八十三条规定：“有限责任公司的清算组由股东组成”，作为公司股东之一，承担组成清算组、依法清算的义务。《公司法司法解释二》第十一条规定：公司清算时，清算组应将公司解散清算事宜......

·未婚生子抚养权协议书怎么写？
      现在我国实行婚姻自由，恋爱自由的制度，所以很多年轻人都是通过自由恋爱最终走到一起的。并且有一部分人还没有结婚就先同居，然后生下了小孩，之后又因为一些感情关系，分手了，但是对于孩子的抚养权归属问题，存在着一些异议。那么未婚生子抚养权协议书怎么写?一、非婚生子女抚......

·职务侵占罪金额怎样认定,如何确定职务侵占罪数额?
      根据法律的规定，对于职务侵占的行为要求达到数额较大标准的，才能构成刑事犯罪，那么实践中是如何对职务侵占罪的金额认定的呢?我们整理了相关资料，将在下文中为您解答。一、职务侵占罪金额如何认定职务侵占罪，是指公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物......

·借款合同要包含的内容都有哪些
      借款合同要包含的内容都有哪些在现代社会中，随着人们法律意识的提高，借款合同它不仅仅出现在商业借款活动中，也时常会被适用于私人借贷，但可惜的是，由于对借款合同内容的不了解，所以当事人之间所签订借款合同有时会出现各种漏洞。那么，借款合同要包含的内容都有哪些呢？我们......

·刑事伤情鉴定时间是多久？
      准确了解刑事伤情的鉴定时间判断标准，对于自身合法权益有相当重要的意义。准确了解鉴定时间，避免个人利益因为超过规定的时间而受到损害，对每个人而言都是很有必要的。下面我们就和您聊一聊刑事伤情鉴定时间的相关知识，希望可以帮助您更好地维护自身权益。一、什么是伤情鉴定？......

·滥用管理公司、证券职权罪
      一、概念及其构成滥用管理公司、证券职权罪，是指国家有关主管部门的国家机关工作人员，徇私舞弊，滥用职权，对不符合法律规定条件的公司设立、登记申请或者股票、债券发行、上市申请，予以批准或者登记，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的行为。(一)客体要件本罪侵犯......

·公司注册资本可以修改吗
      公司注册资本可以修改吗修改后公司章程如何更改一、公司注册资本可否修改答案是肯定的。企业注册后注册资本可以依法变更，依据如下：1、《公司法》第一百七十八条，公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通......