建筑施工许可证有效期是怎样的_法律知识

    建筑施工许可证有效期是怎样的

  一、建筑工程施工许可证有效期

  建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当在期满前向发证机关申请延期，并说明理由;延期以两次为限，每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期次数、时限的，施工许可证自行废止。

  在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起二个月内向发证机关报告，报告内容包括中止施工的时间、原因、在施部位、维修管理措施等，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

  建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告：中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

  许可证的有效期是合同的工期。

  二、办理建筑工程施工许可证的程序

  根据《建筑法》第8条，申请施工许可证应当具备以下条件：

  (一)已经办理该建筑工程用地批准手续;

  (二)在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证;

  (三)需要拆迁的，其拆除进度符合施工要求;

  (四)已经确定建筑施工企业;

  (五)有满足施工需要的施工图纸及技术资料;

  (六)有保证工程质量和安全的具体措施;

  (七)建设资金已经落实;

  (八)法律、行政法规规定的其他条件。

  三、需要的材料

  重新申领施工许可证的提交：

  1、建设单位变更的，建设单位重新申领建筑工程施工许可证时，应提交以下材料：

  (1)变更情况说明及法人委托书;

  (2)原施工许可证正本、副本原件;

  (3)重新填写、盖章的施工许可申请表;

  (4)建筑施工企业安全生产管理人员安全生产考核合格证书(b本、c本)和《地上、地下管线及建(构)筑物资料移交单(表aq-a-2)》原件

  (5)已变更的国有土地使用证书、建设工程规划许可证。房屋装饰装修工程应当提交房屋所有权人同意的证明;

  (6)在建工程，提交施工、监理合同变更备案表;

  (7)竣工工程，提交原建设单位与施工单位、监理单位的合同终止备案登记表;

  (8)需要挖掘道路的，提交道路主管部门、公安机关交通管理部门同意掘路占道证明;

  (9)需要提交资金证明的，续建工期不足1年的，到位资金不得少于续建工程合同价款的50%;续建工期超过1年的，到位资金不得少于续建工程合同价款的30%;

  2、施工单位发生变更的，建设单位重新申领施工许可证时，应提交以下材料：

  (1)变更情况说明及法人委托书;

  (2)原施工许可证正本、副本原件;

  (3)建筑施工企业安全生产管理人员安全生产考核合格证书(b本、c本)原件和《地上、地下管线及建(构)筑物资料移交单(表aq-a-2)》原件

  (4)重新填写、盖章的施工许可申请表;

  (5)招投标管理部门出具的施工合同解除备案表;

  (6)建设单位与原施工单位共同确认的原施工单位已退出施工现场的声明;

  (7)变更后的施工合同备案表。

  变更施工许可证的提交：

  1、监理单位发生变更的，建设单位提出变更申请时，应提交以下材料：

  (1)变更事项书面申请及法人委托书;

  (2)原施工许可证正本、副本原件;

  (3)《建筑工程施工许可申请表》;

  (4)与原监理单位合同解除协议;

  (5)变更后的监理合同备案表。

  2、设计单位发生变更的，建设单位提出变更申请时，应提交以下材料：

  (1)变更事项书面申请及法人委托书;

  (2)原施工许可证正本、副本原件;

  (3)《建筑工程施工许可申请表》;

  (4)建设单位与设计合同解除协议;

  (5)已变更设计单位的施工图设计文件审查通知书;

  (6)变更为新设计单位的建设工程规划许可证及附图。

  3、工程名称变更的，建设单位提出变更申请时，应提交以下材料：

  (1)变更事项书面申请及法人委托书;

  (2)原施工许可证正本、副本原件;

  (3)《建筑工程施工许可申请表》;

  (4)已变更的建筑工程规划许可证;

  (5)在建工程，还应提交招投标管理部门出具的施工、监理合同备案表。

  4、建筑规模变更的，建设单位提出变更申请时，应提交以下材料：

  (1)变更事项书面申请及法人委托书;

  (2)原施工许可证正本、副本原件;

  (3)建筑施工企业安全生产管理人员安全生产考核合格证书(b本、c本)和《地上、地下管线及建(构)筑物资料移交单(表aq-a-2)》原件(施工安全监督备案用);

  (4)变更后的建设工程规划许可证正本、附件的复印件;

  (5)房屋装饰装修工程，应当取得房屋所有权人同意增加装修规模的证明;

  (6)需要进行施工图审查的，应提交施工图设计文件审查通知书;有人防工程的，需提交施工图备案通知单;

  (7)变更后的施工、监理合同备案表;

  (8)需要挖掘道路的，提交道路主管部门、公安交通管理部门同意掘路占道证明;

  (9)资金证明，增加建筑规模部分工期不足1年的，到位资金不得少于新签订工程合同价款的50%;增加建筑规模部分工期超过1年的，到位资金不得少于新签订工程合同价款的30%。

  5、合同开工日期、合同竣工日期变更的，建设单位提出6、建筑工程施工许可证遗失的，建设单位申请补发建筑工程施工许可证时，提交以下材料：

  (1)补发申请及法人委托书;

  (2)建设单位组织机构代码证书复印件;

  (3)刊登在市级以上报纸的建筑工程施工许可证遗失声明。

  (二)注意事项：申请材料齐全、符合法定形式

  综上所述，关于建筑施工许可证有效期，我们要注意，建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工，如果无法在三个月之内开工，是可以向有关部门进行申请延期的，但是最多只能申请两次，超过两次还不能开工的，许可证会失效。



⊙声明：本页内容仅代表发帖者个人观点，不代表本站同意其观点和对其真实性负责，如涉及侵权或违法违规，请点此举报。

·在哪些情况下单位能够开除员工
      在用人单位开除员工的情况下，不用提前30日通知员工，同时也不用支付代通知金，开除行为是可以马上尚小的。但从我国相关法律的规定来看，也是不允许单位随便开除员工的，此时必须要符合规定的情况才行。那到底在哪些情况下单位能够开除员工呢？我们马上为你做详细解答。一、在哪些情况下单位能够开除......

·建筑工程质保金的问题，和整个建筑工程的造价是紧密相连的。现在
      建筑工程质保金的问题，和整个建筑工程的造价是紧密相连的。现在一般的建筑工程在修建的时候，建筑成本是比较高的，所以在预留质保金的问题上，是需要有着统一的规范性的法律法规的，质保金的比例实际上也不应该过高。下面我们要为您介绍的是建筑工程质量保证金的比例是多少?一、建筑工程质量保证金的比......

·工伤认定后如何办理赔偿？
      为了保证劳动者的合法权益和生命财产安全，根据国家相关劳动法的规定员工在执行工作任务中受伤，用人单位需要依法赔偿受工伤职员的相关费用，在工伤鉴定结果出来后用人单位就进行相应的赔偿，那么工伤认定后如何办理赔偿？下面我们将为您详细说明。一、工伤认定后如何办理赔偿？用人单位有缴纳工伤......

·鼻骨骨折工伤几级伤残？
      在我国，劳动者与用人单位是存在劳动关系的，签订的劳动合同就是劳动关系存在的标志，劳动者除了要对用人单位履行相应的义务之外，还可以得到相应的权利，比如说在工作时发生工伤可以向用人单位请求赔偿的权利，那么鼻骨骨折工伤几级伤残呢？下面我们将为您进行详细的解答，一、工伤工伤，又称为产业......

·婚前财产要公证的情形有哪些
      如果您以为办理婚前财产公证的只是未婚夫妻，那可就错了。已婚夫妻也可办理婚前财产公证，只不过双方订立的协议内容只涉及各自的婚前财产，而不涉及婚后双方取得的财产。那么，不禁有人要问，婚前财产要公证的情形有哪些？我们一起在下文中进行具体了解。一、婚前财产要公证的情......

·什么时候可按遗嘱继承遗产
      遗嘱继承是相对于法定继承来说的，法定继承遗产程序的开始需满足一定的条件，同样，继承人按遗嘱继承遗产也应满足一定的前提条件。具体来说，继承人什么时候可按遗嘱继承遗产呢？我们一起从下文中进行了解。一、什么时候可按遗嘱继承遗产遗嘱继承，是指继承人依照被继承人生前......

·伪证罪的主体包括哪些人
      《刑法》中规定的有很多比较特殊的犯罪，他们只能由特殊主体构成，包括医疗事故罪、贪污罪等等，此时需要注意一个罪名，那就是伪证罪。那么您知道伪证罪的主体包括哪些人吗?我们在下文中为您做详细解答。依我国《刑法》第305条规定，伪证罪的主体是特殊主体，且仅限于刑事诉讼中的......

·租房合同到期后没续签合同怎么办
      租房合同到期后没续签合同怎么办现如今在房屋租赁合同当中，房东和租客对于房屋租赁的时间也是有规定的。一般合同到期以后，理论上来说双方的某种责任和义务就已经正式结束。不过有些租客实际上在生活当中也遇到过到期以后，虽然继续租房但是没有签订合同，那么如果真的遇到，租房......

·医疗事故罪是如何认定的？
      医疗事故罪是如何认定的？一、罪与非罪的界限1、《医疗事故处理条例》将医疗事故分为四级十等，并区分完全责任、主要责任、次要责任、轻微责任。但并不是构成医疗事故就一定构成医疗事故罪，医疗事故多为医方承担民事责任的依据，少数为承担行政责任的依据，极少数满足医疗事故......

·什么是并购重组,并购重组的方式有哪些？
      什么是并购重组,并购重组的方式有哪些？一、重组并购重组并购，是指企业基于经营战略考虑对企业股权、资产、负债进行的收购、出售、分立、合并、置换活动，表现为资产与债务重组、收购与兼并、破产与清算、股权或产权转让、资产或债权出售、企业改制与股份制改造、管理层及员工......

·国家征用林地补偿标准是什么
      国家征用林地补偿标准是什么一、国家征用林地补偿标准是什么我国现行的法律法规中没有关于征占用林地的统一补偿标准，《土地管理法》第四十七条规定，被征收土地上的附着物和青苗的补偿标准，由省、自治区、直辖市规定。以山西省为例，《山西省征用、占用林地补偿费收取和森......

·减刑（假释）申请书
      减刑（假释）申请书　　________________监狱（劳改队）：　　罪犯本人的基本情况和案由情况：　　罪犯本人自入监（或上次减刑）以来悔改表现及立功表现：　　申请减刑或假释的理由和法律依据：　　正式提了减刑或假释申请。　　敬请　　审核　　申请人：　　年月日　　附：...

山东许义园律师

法学学士执业7年

副主任执业15年

执行主任执业14年

副主任法学学士

副主任

⊙相关内容
·南京公司股权律师
南京公司股权律师提供公司企业股权诉讼纠纷、股东维权股东利益保......

·合肥市所有看守所地址、电话、位置导航
      安徽省看守所地址：合肥市双凤梅冲湖路与阜阳路交口向东1500米......

·诉讼离婚的法院管辖
      依照我国《民事诉讼法》及其他相关规定，当事人提起的离婚诉讼，原则上由被告住所地人民法院管辖。但在下述情况下，采用特殊的地域管辖：　　1、被告离开住所地超过一年的，由原告住所地人民法院管辖；　　双方离开住所地超过一年的，由被告经常居住地人民......

·《广东省劳动保障事务代理暂行办法》内容是什么？
      广东省是我国产业工人最集中的地方，劳动人口多，同时，办理劳动保障事务的代理机构也不少。当地为了对这些代理机构进行管理，出台了《广东省劳动保障事务代理暂行办法》。那么该“办法”有哪些具体内容？下面我们一起来听听我们是怎么说的吧。广东省劳动保......

·放弃工伤认定申请书如何书写？
      在人们的劳动过程中，由于各种原因都可能会出现工伤事故，对于发生的工伤事故，用人单位需要承担工伤赔偿责任。但是如果用人单位与遭遇工伤的人员协商一致通过其他途径进行赔偿就可以要求员工写放弃工伤认定申请书，以此避免员工获得双重赔偿。下面我们就为您......