水电工程承包合同模板是怎样的_法律知识

    水电工程承包合同模板是怎样的

  当今时代，日常生活当中的所有经营和生产，都是分工明确的，以后发生的任何问题都可以直接责任到人，这也是非常好的一个现象。比如说，水电工程在修建的时候，为了更加确保水电工程的质量，会承包出去，由专业的技术人员进行修建，那么水电工程承包合同模板是怎样的呢?

  一、工程承包合同

  工程承包合同是合同的一种。确定中标人后，中标人应在规定的时限内和招标人签订工程施工承包合同，明确当事双方的权利、义务和责任。合同一经生效，即具有法律约束力。

  按国际惯例，施工承包合同文件应包括中标单位的投标书及其附件、合同协议书和合同条件，招标单位接受投标函(即中标通知书)，设计图纸、工程说明书、技术规范和有关标准，工程量清单和单价表，合同履行过程中一切往来函电、传真，以及设计变更记录等全部书面材料。

  二、水电工程承包合同模板是怎样的?

  水电承包合同

  甲方：__________(发包方)

  乙方：__________(承包方)

  甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

  一、工程概况

  1、工程地点：__________

  2、工程承包方式：a承包人包工包料;b承包人包工部分包料;c承包人包清工。

  3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日

  4、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元(大写)，若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。

  二、关于材料供给的约定

  1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

  2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。

  3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品，应按材料价款的双倍补偿给甲方。

  三、关于工程质量及验收的约定

  1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-2001和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-2001并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

  2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。

  3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。

  4、本工程由_______方设计施工方案。

  四、关于安全生产各防火的现场治理的约定

  1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。

  2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

  3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

  4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。

  5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

  五、工程付款方式、承包内容、结算的约定

  1、布局开槽完工后，支付工程款的50%给乙方，水电完工后支付工程款的30%，整体竣工验收合格后支付20%。

  2、本工程保修期伍年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。

  3、双方款项住来均应出具收据。

  4、工程结算方式：水路____米，电路____米

  5、乙方承包内容：1、水电开槽、布线、穿线、埋槽;2、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋;3、水电施工穿墙、打孔、切割;4、开关插座面板安装;5、小五金的安装;6后期灯具的安装(水晶灯另计);7、其他收费项目另计。

  六、纠纷处理

  因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。

  七、全同的变更和解除

  1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款____%支付违约金，并办理终止合同手续。

  2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

  八、其它约定

  1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。

  2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场配合其他工种的交叉施工，超过3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的劳务费。

  3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。

  九、附则

  1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。

  2、本合同签订后工程不得转包。

  3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

  4、合同有效期至_______。

  5、工程保修期伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

  甲方________签字(盖章)乙方________签字(盖章)

  ___年___月___日___年___月___日

  可以看出水电工程承包合同，和其他建筑工程承包合同的大体内容都是一样的，也是需要对水电工程的质量、双方的责任与义务、以及违约后的法律责任，工程款的支付、工程修建周期等都要有着详细的约束，您可根据实际情况对协议书的内容进行添加。



⊙声明：本页内容仅代表发帖者个人观点，不代表本站同意其观点和对其真实性负责，如涉及侵权或违法违规，请点此举报。

·上海工伤认定管辖权是怎样的？
      随着近些年社会经济的飞速发展、基础设施建设的全面铺开，许多企业的业务范围都不再局限于本地，而是拓展到全国各个地区，相应就会有企业将员工派驻异地或经常参与不同异地临时性工作等情况，对于这些工作流动性很强的职工，其工伤保险在用人单位所在地社保机构缴纳，但如果工伤事故发生在外地，如何进......

·分部分项工程承包合同范文是怎样的
      分部分项工程承包合同范文是怎样的做工程项目的朋友对于工程承包必然有不少的了解，但是作为其他领域的工作人员对此肯定没有过多的交际，不过在一些时候我们可能会需要对分部分项工程进行承包，对自身来说也是非常重要的内容，但是不知道如何去写分部分项工程承包合同协议，那分部分项工程承包合同范文......

·劳动争议案件的诉讼费收费标准是怎样的？
      劳动争议案件的诉讼费收费标准是怎样的？在发生劳动关系等方面的劳动纠纷后，有不少的当事人会求助于劳动仲裁部门的帮助，如果经过劳动仲裁还难以解决劳动争议纠纷的只能提起诉讼。但是申请诉讼并不是免费，需要提出者根据诉讼标或诉讼类型交纳相应的费用，劳动争议诉讼案件自然也不例外。那么劳动争......

·企业改制给补偿工资都包括啥？
      企业改制给补偿工资都包括啥？近几年我国的经济发展越来越快，这使得许多原有的经营理念及经营方式已经不再适应目前社会发展的需要了，因此，许多企业纷纷实行改制。企业改制必然需要对员工进行安置，对于一些被辞退的员工也要作一定的补偿。那么，企业改制给补偿工资都包括啥?一起来了解一下吧。一、企......

·共同犯罪立功要怎么进行认定
      即使是在共同犯罪当中，罪犯出于自身利益考虑也是可以有自首、立功、坦白这样的情节的，一旦认定的话，那法官在量刑的时候就要充分考虑到，然后从轻或减轻进行处罚。不过实践中，共同犯罪立功要如何认定才好呢?请一起在下文中进行了解吧。一、构成立功的条件有哪些立功，是指犯......

·劳动关系不明确，或者很难自己确认的，这时候大家可以申请仲裁，
      劳动关系不明确，或者很难自己确认的，这时候您可以申请仲裁，通过仲裁的方式来确定劳动关系，但是估计您很想知道仲裁劳动关系收费吗。仲裁收费也要根据实际情况来的，大多数的情况下是不收费的。仲裁也是确认劳动关系常用的一种手段，下面将在本文介绍劳动关系仲裁的有关内容。......

·与用人单位签订保密协议的劳动者违反该协议的，应否向用人单位支付违约金？
      《员工保密协议书》未约定明确的竞业限制经济补偿金，依据《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释（四）》第六条第一款“当事人在劳动合同或者保密协议中约定了竞业限制，但未约定解除或者终止劳动合同后给予劳动者经济补偿，劳动者履行了竞业限制义务，要求用......

·刑事附带民事诉讼申请书范本
      刑事附带民事诉讼申请书范本在刑事案件中，除了追究犯罪分子的刑事责任以外，受害人常常还会针对其人身或财产所受到的损害提起相应的民事赔偿的请求，这就涉及刑事附带民事诉讼申请书。在判决生效后，如果被告人不履行法院判决，不履行赔偿义务，原告可以申请强制执行，这就需要......

·商标侵权行为构成要件包括哪些
      商标侵权行为构成要件包括哪些商标侵权的案件屡见不鲜，但并不是只要使用了别人的注册商标就一定会构成侵权，要构成商标侵权，就必须要满足一定的构成要件，那你知道商标侵权的构成要件包括哪些吗?请看我们在下文中的介绍。一、商标侵权的构成要件包括哪些商标侵权行为，是指行为......

·没有划痕险车身划痕险能不能报？
      没有划痕险车身划痕险能不能报？我们在前面的文章中说了，车身划痕险是新车保险中的一种，是属于可选保险的范畴，也就是可以买也可以不可以买的。那么没有买划痕险但是车身被划伤了还能不能补买然后报销呢?今天我们为您收集整理了关于没有划痕险车身划痕险能不能报的相关知识。一......

·最新丧假国家规定是什么？
      劳动者在付出辛勤劳动的同时，享受到各自福利待遇，生育子女的时候可以休产假，有事情的时候可以休年假，而家里如果有人去世，劳动者还可以向单位提出丧假申请。这些假期充分体现了国家对劳动者的关怀。那么最新丧假国家规定是什么？下面我们一起跟随我们了解下吧。一、最新丧假国......

·协议离婚的时间大概要多久
      如今不管是办什么事情都是需要当事人提供相应的材料，并且也有具体的手续，既然涉及到手续的办理，那自然就是要花费一定时间了。如果夫妻协议离婚的话，此时大概需要多长时间才能解除婚姻关系呢?我们整理了相关资料，将在下文中告诉您协议离婚的时间大概要多久。一、协议离婚的时......

江苏谢庆斌律师

执业17年

副主任法学学士

部门主任法学学士

法学学士执业12年

法学学士执业18年

⊙相关内容
·南京市鼓楼区律师
南京市律师为南京市鼓楼区公民和企业提供专业法律服务，律师服务......

·无锡债权债务合同纠纷律师团队办理借贷、担保、债务、股权合同等纠纷
      无锡债权债务合同纠纷律师处理各类合同纠纷、债务纠纷、房产纠纷......

·民间借贷不还怎么办
      民间借贷不还怎么办应如何处理民间借贷纠纷由于民间借贷中很多都是私人间的借贷，因而产生纠纷的可能性就会比较大，尤其是一方借款之后不还。那对于出借人而言，要是遇到民间借贷不还怎么办呢？我们整理了相关资料，将在下文中为你做详细解答。一、民间借......

·民事诉讼证人证据的相关规定
      民事诉讼证人证据的相关规定一、基本要求：1、证明的事实与其年龄、智力状况或者健康状况相适应。最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第53条，不能正确表达意志的人不能作为证人。待证事实与其年龄、智力状况或者精神健康状况相适应的无民事行为能......

·春节汽车票提前几天预售以及如何购买
      春节汽车票提前几天预售以及如何购买一、春节汽车票提前几天预售以及如何购买各个地方的汽车票预售期都不一样，一般汽车票会提前5-7天开始预售，也有的城市会提前更多天，节假日的时候，汽车票预售期一般是7-30天，具体的时间可以到汽车官方网站查询。由于汽车......