承包人中标后，会和发包人签署一份工程承包合同。对于双方而言，签署一份内容完整的建筑工程承包合同非常重要，可以在很大程度上规避工程纠纷。和其它合同一样，工程承包合同里面也有一些必备条款。那么建设工程承包合同通用条款都有哪些？现在我们通过这篇文章和您分享下。
  
  
  一、建设工程承包合同通用条款都有哪些？
  
  
  1、工程范围。当事人应在合同中附上工程项目一览表及其工程量，主要包括建筑栋数、结构、层数、资金来源、投资总额以及工程的批准文号等。
  
  2、建设工期。即工程的开工和竣工日期。
  
  3、中间交工工程的开工和竣工日期。所谓中间交工工程，是指需要在全部工程完成期限之前完工的工程。对中间交工工程的开工和竣工日期，也应在合同中作出明确约定。
  
  4、工程质量。建设项目向来要求“百年大计，质量第一”，因此在施工合同中，关于工程质量的条款是非常重要的。承包人竣工交付使用的工程一般要符合下列基本要求：
  
  （1）完成工程设计和合同中规定的各项工作内容，达到国家规定的竣工条件；
  
  （2）工程质量要符合国家现有的有关法律、法规、技术标准、设计文件和合同中规定的要求，经质量监督站核定为合格或优良；
  
  （3）工程所用的建筑材料、构配件和设备要有出厂合格证和必要的试验报告；
  
  （4）具有完整的工程技术档案和竣工图，并已办理完工程竣工交付使用的有关手续；
  
  （5）已签署工程保修证书。
  
  5、工程造价。工程造价，如为招标工程，则应以中标时确定的中标金额为准；如按初步设计总概算投资包干时，应以经审批的概算投资中与承包内容相应部分的投资为工程价款；如按施工图预算包干，则应以审查后的施工图总预算或综合预算为准。
  
  6、技术资料交付时间。发包人应当在合同约定的时间内向承包人按时提供与本工程项目有关的全部施工技术资料，否则造成的工期损失或者工程变更应由发包人负责。
  
  7、材料和设备供应责任，即在施工过程中所需要的材料和设备由哪一方当事人负责提供。
  
  8、拨款和结算。即发包人向承包人拨付工程价款和结算的方式和时间。
  
  9、竣工验收。此条款的约定应以国家有关部委颁发的《关于基本建设项目竣工验收的暂行规定》、《工程施工及验收规定》、《建筑安装工程质量评定标准》和其他有关的竣工验收规定及施工图纸说明书、施工技术文件为依据。
  
  10、质量保修范围和质量保证期。合同当事人应当根据相关法律、行政法规的规定和实际情况确定合理的质量保修范围和质量保证期，但不得低于上述保修办法的有关规定。
  
  二、工程承包合同中的违约责任应该怎么写？
  
  1、承包方
  
  （1）因勘察设计质量低劣或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失，由勘察设计单位继续完善设计，并减收或免收勘察设计费，直至赔偿损失。
  
  （2）工程质量不符合合同规定，发包方有权要求限期无偿修理或者返工、改建，经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，承包方偿付逾期的违约金。
  
  （3）工程交付时间不符合合同规定，偿付逾期的违约金。
  
  2、发包方
  
  （1）未按合同规定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料等，除工程日期得予顺延外，还应偿付承包方因此造成停工、窝工的实际损失。
  
  （2）工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿承包方由此而造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
  
  （3）由于变更计划，提供的资料不准确，或未按期提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或修改设计，按承包方实际消耗的工作量增付费用。
  
  （4）工程未经验收，提前使用，发现质量问题，自己承担责任。
  
  （5）超过合同规定日期验收或付工程费，偿付逾期的违约金。
  
  综上所述，为了减少纠纷的发生，确保工程建设顺利进行，双方应该认真签署工程承包合同。建设工程承包合同通用条款包括工程概况、工期、工程款及结算方式、工程质量标准及验收规范、工程维修责任、双方权利和义务等。另外，违约条款和争议解决条款也是工程承包合同必须有的。
  
  

⊙声明：本页内容仅代表发帖者个人观点，不代表本站同意其观点和对其真实性负责，如涉及侵权或违法违规，请点此举报。

·河南省工伤鉴定标准是什么?
      河南省是我国劳动大省，建筑工人众多，一些工人在工地上受伤后，要先进行工伤认定。确定属于工伤的，再到相关部门进行工伤鉴定，明确伤残等级，这样工人就可以凭借工伤鉴定书领取伤残补助金等。那么，河南省工伤鉴定标准是什么?下面我们一起通过我们的这篇文章了解下。一、河南省工伤鉴定标准是什么?......

·违反约定试用期是否只需赔偿工资差额？
      根据劳动合同法第八十三条的规定，用人单位违反本法规定与劳动者约定试用期的，由劳动行政部门责令改正，违法约定试用期已经履行的，由用人单位以劳动者使用期限满月工资为标准，按照已经履行的试用期的期限向劳动者支付赔偿金。并不是违法约定试用期只需赔偿工资的差额部分。一般也须符合在劳动合同中......

·加班加点的工资应该怎么算
      加班加点其实也就是劳动者加班，延迟工作时间。在这种情况下，只有被单位安排加班加点工作的，才能依法向单位索要加班工资。若是劳动者主动加班的话，则就没有工资了。那实践中，加班加点的工资应该怎么算呢?详细内容请在下文中进行具体了解吧。一、加班加点的工资应该怎么算支付加班加点工资的标准是：......

·未满多大算童工，聘用童工会受到什么处罚？
      儿童、妇女、老人在我国属于特殊群体，国家保障儿童、妇女、老人的合法权益，并且，立法机关也制定了相关保护该类群体的法律法规，当他们的合法权益受到侵害时，被侵权人可以依据相关法规寻求人民法院的帮助。根据我国现行立法，聘用童工是违法的，聘用单位将会受到处罚。那么未满多大算童工，聘用童工......

·刑事案件中的法律援助哪些人可以申请？
      刑事案件中的法律援助哪些人可以申请？社会的发展使得人们的合法权益越来越可以得到有效的保障。在诉讼过程中，如果当事人的经济状况较为困难或者有其他特殊情况，符合我国的法律援助条件的，都可以向法院申请法律援助无偿获得律师的帮助。那么，刑事案件中的法律援助哪些人可以申......

·协议离婚孩子抚养权怎么写？
      夫妻双方会因为各种原因而选择离婚，对于夫妻双方来说，离婚所带来的伤害远远比不上孩子所受到的伤害，所以在离婚时，夫妻之间应以对孩子成长最为有利的原则协商孩子的抚养权归属。那协议离婚孩子抚养权怎么写?我们为您提供了相关的离婚协议书范文，相信对您会有所帮助。离婚协议......

·签订合同的过程与履行中应当注意的事项有哪些
      签订合同的过程与履行中应当注意的事项有哪些一、合同订立阶段(一)合同相对方的资信审查合同法第9条规定，当事人订立合同，应当具有相应的民事权利能力和民事行为能力。当事人依法可以委托代理人订立合同。1、若对方当事人是单位，需审查其是否有从事相关生产经营的资格、资质......

·我国所规定的诽谤罪如何赔偿？
      一、诽谤罪怎么赔偿赔偿涉及到民事问题，具体的赔偿标准是根据精神受到损失的情况来确定的。诽谤罪，是指故意捏造并散布虚构的事实，足以贬损他人人格，破坏他人名誉，情节严重的行为。1、犯本罪的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。2、犯本罪，告诉的才处......

·欠款的诉讼时效一般是多久
      欠款的诉讼时效一般是多久人们在主张任何权利的时候，都不能忽视掉权利的诉讼时效问题。在欠款纠纷中亦是如此。债权人在向债务人追讨欠款时，首先要确定欠款是否有过诉讼时效。那么，欠款的诉讼时效一般是多久呢?债权人追债时，如果发生欠款超过诉讼时效怎么办呢?对于这些问题的具......

·端午节加班工资怎么算？
      端午节加班工资怎么算？端午节是我国的传统佳节，前些年我国也将端午节列入到法定假日之中，在端午节五月初五这一天全国企事业单位的员工是要放假的，如果出于工作连续性值班等的考虑这天要上班的话单位是应该给员工加班工资的，那么端午节加班工资如何计算呢?我们为您解答。......

·死刑执行的变更
      《刑事诉讼法》第211条规定：下级人民法院在接到最高人民法院执行死刑的命令后，应当在七日以内交付执行。但是发现有下列情形之一的，应当停止执行，并且立即报告最高人民法院，由最高人民法院作出裁定：　　（一）在执行前发现判决错误的；　　（二）在执行前罪犯揭发重大犯罪事......

·有期徒刑的缓刑考验期限
      《中华人民共和国刑法》第七十三条第三款规定：缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。“缓刑考验期限，从判决确定之日起计算”中的确定之日应是指判决宣判之日。　　一、从刑法条文来看，确定之日不应是生效之日。　　在《中华人民共和国刑法》第三章刑罚里，对管制、拘役、有......

江苏 姜舂律师

副主任 执业15年

18921344401

江苏 赵洋洋律师

副主任 执业12年

14751692778

江苏 顾小东律师

副主任 法学学士

18013892489

浙江 温作团律师

副主任律师 法学硕士 执业11年

13052261268

上海 罗东升律师

主任律师

18516500148

福建 陈建青律师

主任律师 执业22年

18567906376

⊙相关内容
·宁波市北仑区看守所
    宁波市北仑区看守所地址在宁波市北仑区富春江路东武夷山路北，是......

·孟子君律师千里飞奔，参加第一届证据法学研讨会，探讨毒品案件证据
      2021年5月22日的夏季之初，雾都重庆的天气还不算炎热。孟子君律师......

·什么是版权纠纷调解申请书
      什么是版权纠纷调解申请书版权纠纷调解申请书当事人姓名________________性别______年龄_____民族___职业____________________单位或住址______________________________________________联系电话_______________法人及社会组织的名称__________......

·企业改制后房产是属于转移登记还是变更登记？
      企业改制后房产是属于转移登记还是变更登记？在改革开放之后，企业进行改制的现象在我国市场上是十分常见的，由于企业在存续期间，与多方都建立了债权债务关系，为了保护多方的经济利益，需要进行资产评估，偿还债务，追回债权，房产属于企业的固有资产，故......

·什么是国家赔偿、国家赔偿的标准
      一、国家赔偿的含义国家赔偿是1995年实施《国家赔偿法》之后，由国家对行使公权力的侵权行为造成的损害后果承担赔偿责任的活动。而国家赔偿金则是以货币形式支付赔偿金额的一种赔偿方式，也是国家赔偿的主要方式。二、国家赔偿费标准最高人民检察院刑事申诉检......