长三角律师网
在工作中,签订合同是很正常也是很有必要的事。从事建筑类工作的

首页>>法律知识

    在工作中,签订合同是很正常也是很有必要的事。从事建筑类工作的人可能会签订建设工程设计合同补充协议,那么这个协议该怎么写呢?下面我们为您分享一份建设工程设计合同补充协议的范本,希望可以帮助到你。
  
  
建设工程设计合同补充协议范本
建设工程设计合同补充协议范本
建设工程设计合同补充协议
甲方:上海××置地有限公司
乙方:上海×××建筑设计有限公司
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和有关规定,就甲方委托乙方进行××广场项目工程设计一事,已签订有关合同。现就该合同未尽事宜,双方在平等互利、协商一致的原则下签订本补充协议,以兹共同遵守。
一、工程设计概况
项目名称:××广场
项目位置:上海市闸北区×××路××号
用地规模:××××平方米;
建筑面积:约×××××平方米;
投资规模:约××××万元人民币;
用地性质:综合
二、设计依据
1、现行的规范、规程、法令、法规和技术规定;
2、甲方向乙方提供的全部资料、文件:
(1)设计委托书;
(2)红线图、规划设计条件;
(3)1/500地形图、详细规划设计图;
(4)现状管网图;
(5)工程地质勘测报告;
(6)项目相关策划书和内部功能定位的意见(或另加分期开发计划);
(7)设计过程中由甲方有效签署的有关设计修改的传真、文件、通知和本项目设计会议纪要。
3、组成合同的文件及其解释顺序为:
(1)本补充协议书及其附件
(2)甲方有效签署的有关设计修改的传真、文件、通知和本项目设计会议纪要
(3)设计邀请函或招标文件
(4)中标通知书
(5)投标文件
(6)建设工程委托设计合同
(7)标准、规范及有关技术文件
三、设计阶段
1、全部设计工作分不同阶段完成,各阶段具体划分为:
第一阶段:初步设计。
完成时间:××××年×月××日;
完成合同内容的设计总工期:为××天。
另:中期汇报乙方应提前三日通知甲方。
2、双方所签订的协议、合同等所称的“天”、或“日”,均为日历日。所有设计期限,均为包括国家规定的节假日和公休日在内的期限。
3、前述“完成时间”,均指乙方完成相应设计成果并提交甲方的,如经甲方认可并相关部门审查通过,则完成时间以乙方提交甲方之日为准,如甲方或相关部门提出修改,修改后通过甲方及相关部门审查的,则以修改后提交的日期为准。 施工图审查阶段,以甲方取得施工图审查批准书为相关部门审查通过为准。
4、设计期限的延长:设计合同文件中确定的各完成设计期限,除甲方提供关键资料不及时可同期限顺延外,不因方案调整、增加设计深度、建筑面积增加等延长。
四、工作内容
1、根据甲方的时间要求,参与甲方委托的策划公司的策划方案的评审和定案工作。
2、与甲方、政府审批部门和专家组进行方案汇报和讨论工作。
3、设计内容包括:红线范围内的总图及外线综合管网工程设计;建筑工程设计;结构工程设计;给排水工程(含消防水专项)设计;暖通工程(含消防防排烟专项)设计;电气工程(含消防电气专项)设计;弱电工程(部分弱电子系统)设计;景观、小品设计;经济分析和工程概算。
4、材料设备选择的咨询以及以上未列出但与本工程项目密切相关、必不可少的系统、专业和其他特殊工种的设计。
5、设计任务书规定的其它内容,各阶段设计审查意见及深化要求的设计内容。
6、负责与前期设计的外埠设计公司进行协调、沟通、移交及回复、咨询等工作,对设计文件审查服务。
7、负责提供当地认可有效的高层挡光分析报告。
8、负责对应阶段的政府的专业主管部门报审、报批工作,并根据甲方的要求进行修改和调整。
五、设计深度及要求
1、各阶段设计成果和设计服务必须符合中国建设部《建筑工程设计文件编制深度的规定》,满足上海市关于报审建筑工程设计内容及深度的有关规定,及甲方根据工程项目需要向乙方提出的其它设计深度要求。
2、设计图纸中除各专业绘制楼内管网平面图外,还应绘出楼内各专业综合管网平面图、剖面图及标明各管路各点的实际标高。给出全部预留孔、洞的位置及标高详图。
3、评审、评估甲方现有的方案设计并做出切实可行的具体设计。
4、负责提交最终定稿,达到甲方要求和满足政府审批部门要求的标准并经甲方确认。 具体设计文件内容详见附件。
六、甲方指令 乙方应当严格执行甲方指令,但对于甲方发出的不符合国家强制性标准或规范的指令,乙方有义务向甲方指出并提供相应的标准、规范依据。乙方并应当以专业设计单位应当具备的水平、能力和谨慎,就甲方指令等不符合设计规范或常规之处,向甲方指出并指明其可能的后果,并应当按甲方的再次指令执行。甲方未发出再次指令的,乙方应当按原指令执行。
乙方应当严格执行甲方指令,但对于甲方发出的不符合国家强制性标准或规范的指令,乙方有义务向甲方指出并提供相应的标准、规范依据。乙方并应当以专业设计单位应当具备的水平、能力和谨慎,就甲方指令等不符合设计规范或常规之处,向甲方指出并指明其可能的后果,并应当按甲方的再次指令执行。甲方未发出再次指令的,乙方应当按原指令执行。
七、设计变更
1、乙方应当根据甲方的要求按期完成设计及相应的设计变更。
2、乙方按甲方要求设计变更时,应当向甲方提供相应的工程量、工期及造价、工期增减分析报告。
八、设计进度
序号
设计阶段
提交日期
份数 备注 1、初步设计文件 2、概算 3、基础图 4、主体图 5、综合管网 6、设备
概算
九、设计文件文本质量
1、提交日期:按设计进度要求执行
2、份数:在每个规定的提交日期,乙方应向甲方提交相应阶段设计文件。其中:初步设计八份,施工图设计八份(其中六份装订),所有设计文件电子文档光盘六套。乙方所提交设计文件必须符合国家和地方法律、规章、标准,以及政府审批的程序和要求。
3、规格:乙方提交的所有设计文件必须符合中国及上海市现行各项规范及标准;设计深度必须符合本合同第五条的规定,并经甲方认可。所选材料必须经甲方确认能够满足要求,充分达到工程效果,并减少甲方工程成本。
十、双方的责任
1、甲方负责为乙方设计提供帮助并按合同规定支付乙方设计费用。
2、乙方负责绘制向政府机构提交必要的报审报批文件与政府机构汇报等,办理审图、报批等手续。
3、扩初设计并应当根据已批准的方案设计、施工图设计并应当根据已批准的扩初设计进行设计。
4、乙方的方案设计必须有估算,扩初设计必须有概算,施工图设计必须有预算,并应当附相应的主要材料表,必须明确工程项目设备材料价格指数,按编制当时上海市的设备、材料市场价格计算,并应当合理预测设备、材料价值。
5、乙方应在本合同规定时间内提交相应阶段设计文件,在设计期间乙方应在甲方或政府的要求下按甲方约定的时间无偿修改或调整设计。乙方交付全部设计文件后,应按规定参加有关部门的设计审查及甲方的审核,并根据审查和审核的结论,负责按甲方约定的时间调整补充。乙方在完成施工图设计后有责任根据甲方在工程施工中有可能出现的调整、改变而将设计图纸进行修改和完善。
6、乙方负责与前期设计单位进行协调、沟通、移交及回复、咨询等工作,对现有方案阶段格的浮动因素及其他影响工程造价的动套因素,确保工程造价不超过估算总投资。和扩初设计文件审核顾问服务。乙方在工程施工进程中要有计划地(定期、不定期)对甲方进行回访及现场处理,并保证随叫随到,且接甲方通知后到场时间不应超过2小时。
7、乙方必须按国家规定和合同约定的规范标准进行设计;按照本合同规定的内容设计,并对其设计文件的质量及设计技术负责;设计合理的使用年限必须按行业标准执行。
8、乙方对设计文件出现的遗漏和错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故、损失及设计方案不合理,设计人除负责采取补救措施外,并承担造成的损失和全部责任,同时甲方有权不予支付设计费。对甲方提供的方案、资料等有责任进行评审、论证,并提出认为合理的方案、方法、建议。对甲方提供的方案、资料有误而有可能导致错误的结果,乙方又没有进行评审、论证就采纳而造成的损失,乙方应承担责任和损失。
9、乙方给甲方提交的设计材料必须是真实有效。乙方必须按合同约定的设计人员履行设计任务,如出现人员不符等问题,如未经甲方同意,甲方有权不予支付设计费,同时乙方应承担给甲方造成的直接和间接的一切损失(包括项目的违约金、误工费用、管理费、财务费等)。
10、乙方应当组成专为本工程设计服务的设计项目组,并应当在本协议签订时提供参与本项目设计人员名单(姓名、年龄、技术职称、注册情况、参与设计的主要建筑工程名称、从业年限等)证书(职称、注册、专项设计等)复印件,各专业负责人证书(职称、注册、专项设计等)原件及复印件,作为本协议的附件。要求约定的时间和主要设计人员必须集中为本项目设计。如特殊情况乙方调整人员,必须征得甲方同意,否则视为违约。11、甲方对乙方工作的确认并不免除乙方作为专业性公司的责任。
十一、合同价格和付款方式
合同总价款:人民币××万元整(含本协议全部服务内容及税费。本费用固定不变,一次性包死,不因超过设计范围的补充设计、增加设计深度、修改方案设计、建筑面积增加以及国家规定的设计收费基准价或费率的调整等因素而调整,亦不因《设计合同》第五条所提及的初步设计概算或施工图设计预算的调整而调整,不因“实际设计费与估算设计费”存在差额而调整,不因任何因素而调整。 该设计费已包括乙方应甲方要求参加招标工作;与甲方委托的本合同设计范围外其它专业工程设计单位进行必要的沟通、说明;在建设工程施工前,向施工单位和监理单位说明建设工程设计意图,解释建设工程设计文件;参与施工前和施工中的设计交底和图纸会审;根据工程进度完成现场施工技术配合(包括对施工中出现工程安全和质量的问题,参与技术分析和提出相关的技术解决方案)、及时解决施工中出现的设计问题;参加隐蔽工程、单项、单位工程验收和项目竣工验收等活动的所有费用。)
付款方式:
(1)完善扩初设计定案经甲方审核同意并通过相关部门审查后,付款××万元。
(2)完成全部设计经甲方审核同意并取得施工图审查批准书后,付款××万元。
(3)设计文件完成并经过施工图技术交底后付款××万元。
(4)项目竣工后无设计问题,付清设计费。
十二、保密条款
1、乙方对甲方提供的资料负有保密义务,无论在何种情况下(政府原因除外)未经甲方同意泄漏甲方的商业秘密,承担违约责任,违约金为合同总金额的20%。同时甲方保留追究乙方法律责任的权利。
2、甲方此项目推广前,乙方对其完成的工作成果负有保密义务,未经甲方同意在任何情况下(政府原因除外)不得向第三方泄漏、转让,如果甲方有充分的证据证明上述情况发生,甲方将不向乙方支付任何设计费用,同时乙方需承担违约责任,违约金为合同总金额的20%。同时甲方保留追究乙方法律责任的权利。
3、扩初设计并应当根据已批准的方案设计、施工图设计并应当根据已批准的扩初设计进行设计。
4、乙方的方案设计必须有估算,扩初设计必须有概算,施工图设计必须有预算,并应当附相应的主要材料表,必须明确工程项目设备材料价格指数,按编制当时上海市的设备、材料市场价格计算,并应当合理预测设备、材料价格的浮动因素及其他影响工程造价的动套因素,确保工程造价不超过估算总投资。
5、乙方应在本合同规定时间内提交相应阶段设计文件,在设计期间乙方应在甲方或政府的要求下按甲方约定的时间无偿修改或调整设计。乙方交付全部设计文件后,应按规定参加有关部门的设计审查及甲方的审核,并根据审查和审核的结论,负责按甲方约定的时间调整补充。乙方在完成施工图设计后有责任根据甲方在工程施工中有可能出现的调整、改变而将设计图纸进行修改和完善。
6、乙方负责与前期设计单位进行协调、沟通、移交及回复、咨询等工作,对现有方案阶段和扩初设计文件审核顾问服务。乙方在工程施工进程中要有计划地(定期、不定期)对甲方进行回访及现场处理,并保证随叫随到,且接甲方通知后到场时间不应超过2小时。
7、乙方必须按国家规定和合同约定的规范标准进行设计;按照本合同规定的内容设计,并对其设计文件的质量及设计技术负责;设计合理的使用年限必须按行业标准执行。
8、乙方对设计文件出现的遗漏和错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故、损失及设计方案不合理,设计人除负责采取补救措施外,并承担造成的损失和全部责任,同时甲方有权不予支付设计费。对甲方提供的方案、资料等有责任进行评审、论证,并提出认为合理的方案、方法、建议。对甲方提供的方案、资料有误而有可能导致错误的结果,乙方又没有进行评审、论证就采纳而造成的损失,乙方应承担责任和损失。
9、乙方给甲方提交的设计材料必须是真实有效。乙方必须按合同约定的设计人员履行设计任务,如出现人员不符等问题,如未经甲方同意,甲方有权不予支付设计费,同时乙方应承担给甲方造成的直接和间接的一切损失(包括项目的违约金、误工费用、管理费、财务费等)。
10、乙方应当组成专为本工程设计服务的设计项目组,并应当在本协议签订时提供参与本项目设计人员名单(姓名、年龄、技术职称、注册情况、参与设计的主要建筑工程名称、从业年限等)证书(职称、注册、专项设计等)复印件,各专业负责人证书(职称、注册、专项设计等)原件及复印件,作为本协议的附件。要求约定的时间和主要设计人员必须集中为本项目设计。如特殊情况乙方调整人员,必须征得甲方同意,否则视为违约。
11、甲方对乙方工作的确认并不免除乙方作为专业性公司的责任。
本协议书自双方签字盖章之日起生效,在履行过程中发生争议,双方应协商解决;协商不成,任何一方可向工程所在地的人民法院提起诉讼。
甲方: 乙方:
代表人: 代表人:
联系方式: 联系方式:
传真: 传真:
通信地址: 通信地址:
日期: 日期:
以上就是的我们为您带来的建设工程设计合同补充协议的一个范本,希望可以帮助那些工作中有这一方面疑问的人。签订合同协议是一件重要的事,我们必须谨慎为之,仔细斟酌每一项条款。如果您有相关的疑问需要解决,可以登录我们网站选择专业的律师进行帮助。




⊙声明:本页内容仅代表发帖者个人观点,不代表本站同意其观点和对其真实性负责,如涉及侵权或违法违规,请点此举报

·使用童工的处罚标准是什么
      有的单位为了减少人工成本,而违反法律的规定使用童工。对于单位这样的违法行为,就要按照规定进行处罚。那么单位使用童工的处罚标准是什么,使用童工的罚款标准是什么?请跟随我们一起在下文中进行了解。一、使用童工的处罚标准是什么第一、各地劳动行政部门、乡镇企业主管部门、工商行政管理机关和工会组织要加强对企业......


·劳动合同法规定
      劳动合同法规定了我国与劳动合同有关的相关法律法规,其中就包括劳动合同法协商解除的相关问题。劳动合同法协商解除涉及两个方面:劳动者提出解除和单位提出解除。今天,从这两个角度出发和您谈谈劳动合同法协商解除的条件。一、劳动合同法协商解除相关法律规定《劳动合同法》第36条规定,用人单位与劳动者协商一致,可......


·个体工商户股权转让协议是否有效
      个体工商户股权转让协议是否有效一、个体工商户股权转让协议是否有效个体户没有股权转让的说法,可以直接签订财产转让协议转让,重新办理工商登记或者变更工商登记,把此前债务债权约定清楚,把转让的资产列明。二、股权转让有效的条件(一)有限责任公司股权转让1、应经其他股东过半数同意,股东应就其股权转让事项书面通知......


·每年都会有新闻报道关于用人单位拖欠工资的消息,很多朋友就曾遇
      每年都会有新闻报道关于用人单位拖欠工资的消息,很多朋友就曾遇到过被拖欠工资,那么,在遇到这种问题时怎么办呢?拖欠工资怎么算呢?将在下文中针对拖欠工资怎么算作出回答,请您往下阅读。一、拖欠工资怎么算?根据《违反和解除劳动合同的经济补偿办法》第三条用人单位克扣或者无故拖欠劳动者工资的,以及拒不支付劳动者......


·施工索赔程序是怎样的
      施工索赔程序是怎样的一、索赔程序:1、索赔事件发生后28天内,向监理工程师发出索赔意向通知。2、发出索赔意向通知后的28天内,向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。3、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28天内给予答复。4、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告......


·合同法代位权诉讼主体是谁?
      合同法代位权诉讼主体是谁?一、代位权诉讼中的主体根据《合同法解释》,在代位权诉讼中,债权人是原告,次债务人是被告,债务人为诉讼上的第三人。因此在代位权诉讼中,如果债权人胜诉的,由次债务人承担诉讼费用,且从实现的债权中优先支付。其他必要费用......


·在交通事故中有各种状况需要应对,在铁路交通事故应急救援和调查
      在交通事故中有各种状况需要应对,在铁路交通事故应急救援和调查处理规则的应急救援工作中,规范铁路交通事故应急的调查处理工作,对减少人员伤亡和财产损失,从而保障铁路运输安全和畅通。所以相关单位应该深刻领会条例的精神,全面准确掌握条例的内容。以保......


·合同中违约责任的规定
      合同中违约责任的规定一、承担违约责任的原则和条件1、承担违约责任的原则违约责任由有过错的当事人承担。一方合同当事人有过错的,由该方自己承担;双方都有过错的,由双方分别承担。无过错的违约行为,不负违约责任。赔偿实际损失原则是指违约方支付的......


·哪些人不可以成为监护人
      提到监护人,可能您都有所了解,这一般是针对未成年和精神病人而设立的,主要目的是监督行为,避免对他人造成侵权,同时也需要保护他们的合法权益。不过您也要注意,并不是所有的人都可以成为监护人的。那到底哪些人不可以成为监护人呢?我们一起在下文中进行......



安徽 史微微律师
部门主任 法学学士 
15955028395

浙江 李力律师
副主任律师 法学硕士 执业12年
18667830319

广东 魏向阳律师
部门主任 法学学士 
13147094815

江苏 姜春律师
副主任 执业15年
18921344401

上海 赵海晨律师
法学硕士 执业23年
18868876507
⊙相关内容
·南京市第二看守所
    南京市第二看守所位于江苏省南京市建邺区,详细地址:江苏省南京市建邺区下圩村19号,邮政编码210036,原名南京市鼓楼区看守所,南京刑事律师前去南京市第二看守所会见犯罪嫌疑人、申请取保候审、无罪罪轻、缓刑辩护等。★遇到刑事犯罪问题,需要咨询律师?......


·南京市栖霞区看守所
    南京市栖霞区看守所地址:栖霞区尧化门街141号,是南京市...栖霞分局关押犯罪嫌疑人的场所。公交:乘坐71路76路107路108路122路139路140路145路823路南栖线南上线在尧化新村下,步行约550米即到达。南京市栖霞区看守所不准家属探视,只有......


·德州律师—仲裁不支持双倍工资、加费班,法院判决支付双倍工资、加班费。
      当事人因为与用人单位发生劳动争议,找到我申请劳动仲裁的一个劳动争议案件,在x县劳动人事争议仲裁委,当事人夫妻分别申请劳动仲裁,请求数额不同的情况下,仲裁委竟然做出一份仲裁裁决;在没有任何证据的情况下认定劳动者与用人单位的..转变成承包..,从而判......


·承德律师寻衅滋事罪律师辩护词
      辩护词尊敬的审判长、审判员:北京市京德律师事务所接受被告人付某某的委托,并征得其同意,指派张延华律师作为被告人付某某的辩护人,庭审前详细的查阅卷宗、会见被告人,在了解案件事实、证据的基础上,结合今天的庭审,发表如下辩护意见:一、起诉......


·商标注册的途径
      国内的申请人办理各种商标注册事宜有两种途径:一是直接到商标局办理;二是委托国家认可的商标代理机构代理。两种途径的主要区别是发生联系的方式不同和提交的书件稍有差别。在发生联系的方式方面,直接到商标局办理的,在办理过程中申请人与商标局直接发生联......


·亲子鉴定的原则
      (一)当事人申请原则在处理婚姻诉讼中,只有一方或双方当事人在诉讼中向法院提出作亲子鉴定的申请时,审判机关才能考虑是否启动亲子鉴定的程序。如一方或双方没有提出这一请求,即使在亲子关系上可能存在着一些问题或疑异,审判人员还是应该按正常的婚姻......


·居委会证明怎么写?
      我们办理城市居住证的时候,通常会用到居住证明这个材料,这个是由我们居住的街道居委会开具的。那么关于居住证明的居委会证明怎么写?居委会证明有效力么?我们就此整理了相关资料,下面我们一起做个简单学习吧。一、居住证明怎么写?居住证明兹有_______......


有法律问题?在此提问:
*事发地:
*手机号:
最新法律咨询
·财产怎么分割,你好;我和我老公在一起生活七年了
·盲人按摩店的步骤,我想开一家盲人按摩店
·龙卷风刮倒我家的树砸了别人的房子我承担什么责任
·结婚两个多月,因很多原因,不能继续生活下去,男方提出离婚,要
·有一条小河是村里分给几户村民使用的,可是去因为修路被填了,
·有国外的离婚文书,想办理国内户籍上的婚姻状态,需要怎么办理?
·你好,我想咨询一下网贷逾期
·评残是时间期限多少多长时san
·四年前把别人打伤,现在追究法律责任还有效?
·孩子周岁十岁10个月可以变更抚养权,让他自己在法院决定跟谁吗

收藏-转发-分享给朋友
律师文集
长三角律师网www.csj64.com