长三角律师网
建筑工程制式合同主要内容有哪些
首页
>>
法律知识
建筑工程制式合同主要内容有哪些 建筑工程制式合同
发包人(全称):__________________
承包人(全称):__________________
依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、规章,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程施工协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:__________________
工程地点:__________________
结构形式:_________层数:_________建筑面积:_________
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)
工程立项批准文号:
资金来源:
二、工程承包范围
承包范围:
三、合同工期
工期:_________天
开工日期:
竣工合同:
四、质量标准
工程质量标准:
五、合同价款
1、合同总价(大写):_________(人民币)元(小写):_________元
(其中:工程暂列金额_________元,计日工_________元,材料暂估价和专业工程暂估价_________元,安全文明施工措施费_________元,总承包服务费_________元。)
2、综合单价:详见承包人的已标价工程量清单。(见附件4:)
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
(1)本合同协议书;
(2)中标通知书;
(3)投标函及投标函附件;
(4)本专用合同条款;
(5)本通用合同条款;
(6)技术标准和要求;
(7)图纸;
(8)已标价工程量清单(附件4:);
(9)招标文件、招标文件澄清及修改;
(10)其他合同文件。
双方在履行本合同中的有关洽商、变更、签证等书面协议、文件,视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。
八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间:_________年_________月_________日
合同订立地点:
本合同双方约定后生效。
发包人:(公章) 承包人:(公章)
地址:_________ 地址:_________
邮政编码:_________ 邮政编码:_________
法定代表人:_________ 法定代表人:_________
委托代理人:_________ 委托代理人:_________
电话:_________ 电话:_________
传真:_________ 传真:_________
开户银行:_________ 开户银行:_________
账号:_________ 账号:_________
以上就是建筑工程制式合同主要内容,协议书,通用条款,专款条款,双方责任,施工组织设计和工期及一些补充条款。这些都是建筑工程制式合同中必不可少的部分,望您在签订建筑工程合同是多多注意。
⊙声明:本页内容仅代表发帖者个人观点,不代表本站同意其观点和对其真实性负责,如涉及侵权或违法违规,
请点此举报
。
·
工伤索赔资料要准备哪些
许多工作者因为其职业的特殊性经常会在工作期间因工受伤,在向用人单位索赔时又被告知缺少必要相关材料,那么作为索赔者的我们究竟需要准备哪些材料?接下来的我们就将就这些问题为您进行介绍。一、根据我国《工伤保险条例》的规定,提出工伤认定申请应当提交下列材料:(一)工伤认定申请表;工伤认定申请表应当包括事故发......
·
上海市工商局股权转让协议范本
上海市工商局股权转让协议范本在我国,公司股东可以依法将自己的股东权益转让给他人,这在我国《公司法》中也有相关规定,既然法律中有明文规定,那么在实践有没有什么要注意的地方呢?或者是说在股权转让协议中有什么具体要求呢?下面以上海市工商局股权转让协议范本为例,供您参考。股权转让协议本协议由以下各方于年......
·
新员工入职试用期工资是如何规定的?
实际工作中,一般新员工入职都会有一定的试用期。而试用期的长短,需要依据所在公司的规定而定。通常情况下,新员工在试用期间,公司都会给予一定的工资。由于各地的经济发展水平不同,试用期间的工资会有所差别。下面我们将为您介绍,新员工入职试用期工资最低标准是如何规定的?新员工入职试用期工资最低标准是如何规定的......
·
单位申请员工司法鉴定费用谁承担
单位申请员工司法鉴定费用谁承担司法鉴定因为它的严肃性和科学性一直被人们所信任,许多时候司法鉴定的结果都可以决定一场官司的胜败。但是司法鉴定是需要专业人员进行的,需要花费一定金钱的。下面我们就为您回答单位申请员工司法鉴定费用谁承担。一、司法鉴定费用谁承担(一)鉴定费用的承担原则法鉴定机构应当统一收取司法......
·
劳动争议诉讼程序是怎样的
劳动争议诉讼程序是怎样的一、劳动争议诉讼程序是怎样的人民法院处理劳动争议案件和处理一般民事纠纷一样,适用《民事诉讼法》的规定。其主要程序有一审程序、二审程序、审判监督程序等。一审程序分如下4个阶段进行:1、起诉和受理。人民法院收到起诉状或者口头起诉后,进行审查认为符合起诉条件的,应当在7日内立案,......
·
审计部门在审计征地拆迁程序有哪些注意事项?
审计部门在审计征地拆迁程序有哪些注意事项?一、征地拆迁过程中审计应关注的注意事项(一)无证房与历史遗留房屋的确认依据由于年代久远、房屋产权登记制度不健全,无证房与历史遗留房屋的确认难度非常大,部分地区主要采取由街道、社区或相邻住房互相印......
·
胎儿可以继承吗,胎儿是否可以继承遗产
女方在怀孕的时候,如果丈夫不幸去世的话,此时对于妻子腹中的胎儿而言,有的人认为其没有继承权,而有的人却又觉得有继承权。那么究竟胎儿可以继承吗?我们整理了相关资料,将在下文中为您做详细解答。一、胎儿可以继承吗,胎儿是否可以继承遗产为胎儿保留......
·
抵押权是独立于其担保的债权的一种权利吗
抵押权是独立于其担保的债权的一种权利吗一、抵押权抵押权引指债务人或者第三人不转移财产的占有,将该财产作为债权的担保,债务人未履行债务时,债权人依照法律规定的程序就该财产优先受偿的权利。债务人或者第三人为抵押人,债权人为抵押权人,提供担保的......
·
上海建筑工程资质管理规定的内容是什么?
上海建筑工程资质管理规定的内容是什么上海市是我国最繁华的大都市之一,经济发展较快,当然伴随而来的建筑业发展速度也是很快的,为了防止上海建筑工程企业的混乱和上海建筑工程企业权利的滥用等情况的发生,所以为规范建筑业企业资质管理,依据《建筑业企......
江苏
王庆磊律师
副主任 法学学士
18036231135
江苏
谢庆斌律师
执业17年
13921104310
上海
罗东升律师
主任律师
18516500148
江苏
史微微律师
部门主任 法学学士
15955028395
江苏
周宏祥律师
副主任律师 执业14年
18651990859
江苏
章浩律师
副主任 法学学士
18951945636
⊙相关内容
·
南京离婚律师
南京离婚律师擅长离婚案件、离婚财产分割、离婚子女抚养、离婚监护权等案件,为当事人提供离婚诉讼案件的法律服务。▲南京离婚律师谈离婚损害赔偿:下面就四种婚姻过错责任所应承担的损害赔偿额分析如下: 1、关于因重婚的过错责任所应承担的损害赔......
·
南京市建邺区看守所
南京市建邺区看守所位于江苏省南京市白下区石榴园28号(已经合并至南京市第二看守所),邮政编码210004,具体地址在南京市新街口西南方向,王府大街边,聘请律师去看守所会见、取保候审、无罪申诉罪轻辩护的。律师提示:因区划调整,南京市建邺区看守所......
·
交通事故律师:交通肇事处刑罚的标准是什么
交通肇事其实是很有可能构成交通肇事犯罪的,而一旦被认定构成犯罪的,那此时就要对肇事人处以刑罚。当然,在不认为构成犯罪的时候,自然也就不能追究刑事责任。那法律中规定的,交通肇事处刑罚的标准是什么?吴丁亚律师带您一起在下文中进行了解吧。 ......
·
连云港债务合同律师办理欠款货款追讨、债务清理、合同索赔等
连云港债务合同律师把握债权债务案件的特殊性,为个人及企业进行欠款追讨、货款追讨等债务清理纠纷服务,避免各种经济损失。连云港合同律师为个人及企业解决合同纠纷,如买卖合同,建筑工程合同、劳动合同、房屋买卖合同纠纷,为客户提供高质量的法律服务,专......
·
入职需要解除劳动关系证明吗?
入职需要解除劳动关系证明吗,相信对于这个问题很多求职者是十分关系的一个问题,那么究竟是该怎样做,这个问题又在困扰着求职者,我们在进入接受一份新的工作之前是否应该对原来的劳动关系进行解除,我们若没有接触是不是就违反了劳动法的某一条内容,我们十......
·
《河北省企业劳动争议处理实施办法》内容是什么?
《河北省企业劳动争议处理实施办法》内容是什么?现实生活中,劳动纠纷时常发生,那么,发生劳动纠纷时该如何处理呢?一般情况下,除了以《劳动合同法》和《劳动法》为法律依据,各省均结合本地实际制定有各自的劳动争议处理实施办法,这个“实施办法”也是本......
·
财产案件立案费标准是多少
财产案件立案费标准是多少一、财产案件立案费标准是多少在司法实践中,立案时收取的费用是诉讼费,也就是人们常说的立案费。对于诉讼费的收取,我国法律做出了明确的规定:1、财产案件根据诉讼请求的金额或者价额,按照下列比例分段累计交纳:(1)、不超......
⊙
有法律问题?在此提问:
*
事发地:
*
手机号:
最新法律咨询
·
我是否享有征地补偿权利?
·
女方是否会给我精神损失费 孩子赡养费吗
·
《网店合同纠纷》
·
开发商跑了没有房产证怎么办
·
你好我想问一下我跟我对象谈了五年打过一胎父母见过面现在分了她跟我要十五万的青春损失费我该怎么办是好
·
我买的2手房,毁约了定金在中介不给怎么办
·
这样他有法律责任吗,我想问一下……如果在淘宝网买到一个东西
·
孩子上吐下泻在医院打了三天点滴第四天住的院住院当天就在不知情的情况下消费1000多元今天第五天病情不
·
房本证,我家在农村,我家在农村,有一个房子已经住十多年啦,可
·
去年在闲鱼卖信息,上个个月来刑拘我
收藏-转发-分享给朋友
律师文集
长三角律师网www.csj64.com
首页
留言咨询