上海建筑工程施工合同在上海，大部分建设工程都是承包给专业_法律知识

    上海建筑工程施工合同

在上海，大部分建设工程都是承包给专业的公司来做的，此时双方需要签订一份建筑工程施工合同，其中明确建设工程的相关事项，并对违约责任与解决解决作出约定。那么上海建筑工程施工合同是怎么写的呢?我们为您整理了一个范本，希望能帮到您。

上海建筑工程施工合同

甲方:______________(以下简称甲方)

乙方:______________(以下简称乙方)

依照<民法典>、<建筑安装工程承包合同条例>等相关法律、法规，本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则，经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款:

一、工程名称:______________

二、工程地点:______________

三、工程项目:总建筑面积约_______平方米(栋楼)。

四、进场时间:定于_________年_________月底前(以进场通知书为准)。

五、承包方式:包工包料、包质量、包安全、包工期(图纸以内的全部内容)本工程不得分包、转包。

六、承包内容:土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。建筑工程施工合同范本。

七、施工工期:自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为_________天。

八、工程质量:执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必须达到合格标准。

九、工程造价:本工程投资额约_________亿元人民币。

十、结算方式和计价标准:

1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行《2003年建筑工程消耗量定额》、《2003年安装工程消耗量定额》和《2006建筑工程计价清单》，取费类别按工程类别。

2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。

3、工人工资单价:执行35元/工日。

4、施工措施费按取费标准的60%计算;

5、规费双方按规定各自缴纳，双方积极做工作力争享受最优惠政策。

6、材料价格确定，甲乙双方共同考察市场，确定材料质量和价格，由乙方组织购进，甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可，作为结算依据。

7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下，优先考虑使用。

十一、付款办式:

1、本工程全部由乙方垫资建设，从工程开工开始计算，20个月后连本带息由甲方一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算，按建设银行同期贷款基准利率。

2、工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满后结清。

十二、协议履约金的支付与返还

1、自签订承包协议之日起两日内，乙方先付给甲方履约保证金万元，待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。

2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察(公司、工地等)，待甲方考察结束认可后，甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同，双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。

3、待工程完成主体时，返还乙方工程保证金50%，工程竣工验收合格，并符合合同约定要求后，甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。

4、具体事宜以正式施工合同为准。

十三、甲方责任及义务

1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。

2、负责三通一平，提供材料堆放场地。

3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。

4、负责协调施工期间的各种外界干扰。

5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系，确保不影响乙方施工。

6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。

十四、乙方责任及义务

1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。

2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。

3、负责各种技术资料的收集、整理、保管，待工程竣工一个月内移交甲方。

4、落实好各项管理措施，执行甲方的各项管理制度，严格遵守各种安全操作规程，防火、防盗，确保安全文明施工。

5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责，并承担一切经济赔偿及损失。

6、对于见证取样的材料，如:钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验，经检验合格后方可进购。

7、按施工场地平面布置图，搭设临建、堆放材料，做到文明施工。

8、乙方必须参加公开竞标，同等条件保证乙方中标。

十五、违约责任

(1)、履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向临沂市人民法院起诉。

(2)乙方如因自身实力原因，无法承担施工所需的垫付资金，影响工程进度、质量等，一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任，三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。

(3)本协议与正签合同具有同等法律效力。

十六、本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件，一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。

甲方:_______乙方:_______

法定代表人:_______法定代表人:_______

地址:_______地址:_______

______________年_______月_______日

以上就是我们为您整理的一份上海建设工程施工合同，各位在进行书写的时候，一定要根据自己的实际情况来操作，不过也可以适当的参考一下我们在上文中带来的范本内容。书写完毕后，甲、乙双方各执一份，自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。

⊙声明：本页内容仅代表发帖者个人观点，不代表本站同意其观点和对其真实性负责，如涉及侵权或违法违规，请点此举报。

·年劳动合同法解读有哪些？
      一、一月内不签订合同，赔劳动者两倍工资。《劳动合同法》对订立劳动合同作出了新的规定：用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系，并且应当在1个月内订立书面劳动合同，满一年不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳......

·入职合同补充协议，是指员工在签订劳动合同后的进一步补充和修订
      入职合同补充协议，是指员工在签订劳动合同后的进一步补充和修订。在实际生活中，我们可能会遇到这样的情况，当与用人单位有冲突或者矛盾的时候，而劳动合同中对此又没有相关的说明，那么，此时签订一份合同补充协议就显得尤为必要了。下面我们将入职合同补充协议范本，分享与您。入职合同补充协议范本甲方：乙方：身......

·工资支付，就是工资的具体发放办法。我国法律明确规定
      工资支付，就是工资的具体发放办法。我国法律明确规定了工资支付的时间和方式，企业应如何支付工资呢？好多企业不按照法律的规定按时支付工资，企业拖欠工资怎么办，劳动者该如何追回自己的报酬呢？请跟随我们一起在下文中进行了解。一、企业应如何支付工资1、工资支付应当以货币形式、按月、按照用人单位与劳动者约定的......

·重庆注册个体工商户流程是怎样的？
      重庆注册个体工商户流程是怎样的？重庆注册个体工商户流程是怎样的？重庆个体工商执照代办根据《城乡个体工商户管理暂行条例》，中国内地居民或港澳台同胞可以向当地工商行政管理部门及相关部门申请办理注册成立个体工商户，以从事相关的经营活动。个体工商户无须注册资金，相对于有限公司来说，操作灵活、方便。一、注册......

·何时需要支付双倍工资？
      在我国企业除了在安排劳动者在周末加班的情况下，要为劳动者支付双倍工资之外，还有一些特殊情况是需要支付双倍工资的。那么企业何时需要支付双倍工资呢?下面您就跟网站的我们一起来具体了解一下吧。一、何时需要支付双倍工资?1、《劳动合同法》第82条第1款规定用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书......

·非法拘禁致人重伤如何认定
      非法限制他人的人身自由持续时间达到24小时的，会涉嫌非法拘禁罪被定罪处罚，那么如果在非法拘禁他人过程中导致他人重伤，这种行为又该如何认定呢?关于非法拘禁致人重伤如何认定，请看我们下文解答。一、非法拘禁致人重伤如何认定非法拘禁罪，是指以拘押、......

·交通事故损失要如何评估
      说到交通事故，就想起了保险理赔。保险理赔根据交通事故损失来定数额，那交通事故损失要如何评估？实践中很多交警在评估交通事故时会扣当事人的车辆，这种行为对吗，即评估交通事故损失能否扣车？本文将对上述两个问题分别进行解读，请看下文详细内容。一、......

·起诉离婚要准备的证据有哪些
      夫妻中的一方要是决定通过诉讼方式解除婚姻关系的话，除了要确定具体的管辖法院外，同时还要对诉讼时效与证据有所了解和准备。那具体来说，起诉离婚要准备的证据有哪些呢？这关系着案件最终的判决，当事人一定要了解清楚。一、起诉离婚要准备的证据有哪些......

·民法离婚的债权债务如何分配
      民法离婚的债权债务如何分配一、债权债务债权是得请求他人为一定行为（作为或不作为）的民法上权利。本于权利义务相对原则，相对于债权者为债务，即必须为一定行为（作为或不作为）的民法上义务。因此债之关系本质上即为一司法上的债权债务关系，债权和债务......

上海黄晓栋律师

法学学士执业11年

主任律师

副主任法学学士

副主任律师

执行主任执业14年

副主任法学学士

⊙相关内容
·南京交通事故赔偿
南京交通事故赔偿律师提供南京交通事故赔偿知识以及交通事故赔偿项目与标准、南京交通事故处理赔偿标、交通事故赔偿标准表、交通事故责任认定、交通事故赔偿程序、南京交通事故索赔、交通事故死亡赔偿、交通事故律师费标准、南京交通事故案例、南京交通事故赔......

·玉环县看守所
玉环县看守所位于浙江省台州市玉环县玉城街道前山头村，是“一级看守所”，是玉环县...关押犯罪嫌疑人的场所。玉环县看守所不准家属探视，只有聘请律师去玉环县看守所会见家属亲人、了解案情、取保候审、提供及时的法律帮助、争取从轻处理、维护犯罪嫌......

·胥剑锋律师成功辩护伪造金融票证罪
      2013年9月，冯某与张某合伙违法伪造信用卡百余张在ATM机上套取现金，张某当场被逮捕，冯某网上追逃，经公安机关抓获后，冯某委托本律师团队为其提供法律帮助和法庭辩护。辩护人接受委托后，会见了冯某，听取了冯某的自辩意见，通过详细查阅案卷材料以及采取了......

·重庆市各区县劳动争议仲裁委员会电话、地址、位置导航
      重庆市万盛区劳动争议仲裁委员会　　电话：48276649　　地址：重庆市万盛区新田路65号邮编：400800　　重庆市经开区劳动争议仲裁委员会　　电话：67463621　　地址：重庆市北部新区经开园金山大厦邮编：400060　　重庆市高新区劳动争......

·住房抵押合同生效的条件有哪些?
      住房抵押合同生效的条件有哪些?住房抵押贷款，是一种常见的贷款方式，在办理的时候也是需要签订合同的。那么住房抵押合同生效的条件有哪些呢?在进行住房抵押合同签订时，也有许多的问题需要注意，抵押合同怎样才能生效呢。下面，我们会为您带来相关的知识。......

·婚姻关系中担保书的法律效力如何
      婚姻关系中担保书的法律效力如何担保书的存在是为了保证某种债务的实现。在现实生活中，夫妻之间婚姻一旦出现矛盾，一方会要求另一方写下担保书，那么，这样的担保书的法律效力如何呢?承诺函(担保书)的效力是什么?今天我们给您做了以下的相关分析。一、婚姻关......

·发明专利申请的条件有哪些
      发明专利申请的条件有哪些(一)新颖性新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术;也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。申请专利的......