1、承包人的责任

  

  (1)工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。

  

  (2)工程交付时间不符合规定，按合同中违约责任条款的规定偿付逾期违约金。

  

  (3)防止损失扩大责任。因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应及时通知对方采取适当的措施防止损失扩大。承包人没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。

  

  2、发包人的责任

  

  (1)未能按照承包合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包人因此发生的实际损失。

  

  (2)工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失，同时，赔偿承包人由此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料的构件积压的实际损失。

  

  (3)工程未经验收，发包人提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包人承担责任。

  

  (4)超过合同规定日期验收，按合同的违约责任条款的规定偿付逾期违约金。

  

  (5)不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。

⊙声明：本页内容仅代表发帖者个人观点，不代表本站同意其观点和对其真实性负责，如涉及侵权或违法违规，请点此举报。

·建筑业劳务分包企业资质标准
      一、木工作业分包企业资质标准　　二、砌筑作业分包企业资质标准　　三、抹灰作业分包企业资质标准　　四、石制作分包企业资质标准　　五、油漆作业分包企业资质标准　　六、钢筋作业分包企业资质标准　　七、混凝土作业分包企业资质标准　　八、脚手架作业分包企业资质标准　　九、模板作业分包企业资......

·农民工被欠薪，能否要求总承包单位先行清偿？
      为规范农民工工资支付行为，保障农民工按时足额获得工资，国务院出台了《保障农民工工资支付条例》，明确了工程经分包转包后，拖欠农民工工资的，由施工总承包单位先行清偿，再依法进行追偿。该条例的出台，有效整治了总包单位违法分包、层层转包等导致的拖欠农民工工资问题。同时，也提示建筑施工总承......

·建设工程合同案件专属管辖
      建设工程合同案件专属管辖如何理解？建设工程合同的专属管辖在司法实践中通常存在争议，建设工程施工合同纠纷一般无争议，但是建设工程分包合同纠纷一般存在争议，分包合同是否属于专属管辖，根据《最高人民法院关于适用的解释》第28条规定建设工程施工合同案件按照不动产专属管辖确定受诉法院，即建......

·谁应当支付农民工工资
      每年年底，农民工辛苦一年，包公头打了一张欠条，某年某月某日，一定支付你的工资，然而过了日期，包工头微信不会了，电话不接了，钱更是一分没有，农名工如何维护自己的权利，可以向谁要到自己的血汗钱？根据《保障农民工工资支付条例》第三十六条　建设单位或者施工总承包单位将建设工程发包或者分......

·根据我国相关法律的规定有必要工伤鉴定吗？
      在当今这个社会，工伤鉴定指的是由专业的工作人员对于受到伤害的劳动者的伤残情况进行的一种鉴定程序，在我们的现实生活中，因为工作的原因遭成的工伤，大部分都进行了工伤鉴定，很多人比较困惑根据我国相关法律的规定有必要工伤鉴定吗？那么，接下来我们将为您详细的解释一下这个......

·检察院国家赔偿新标准是什么？
      一、检察院国家赔偿新标准是什么？最高人民法院公布了自2020年5月18日起作出的国家赔偿决定涉及侵犯公民人身自由权的赔偿金标准为每日346.75元。《国家赔偿法》第三十三条规定：“侵犯公民人身自由的，每日赔偿金按照国家上年度职工日平均工资计算。”根据上述法律规定、统计数据及......

·借钱不还能报警吗
      借钱不还能报警吗借钱不还怎么办一、借钱不还能报警吗？公安机关主要是负责刑事案件和治安管理的。欠款不还属于民事债务纠纷，当事人可以通过协商、诉讼、仲裁、调解来解决。欠款不还，不属于警察管理范围，警察不能处理。但是，如果一方以借款名义诈骗他人财产，可能会构成诈骗罪......

·集体土地厂房征收怎么进行补偿
      集体土地厂房征收怎么进行补偿集体土地的性质是归集体所有的，不能归个人所有，在对集体土地厂房征收的时候，也是和其他的土地征收的补偿方式有一定的差异的。那么，集体土地厂房征收是如何进行赔偿的呢?集体土地上的厂房征收赔偿标准是什么样的呢?一、集体土地上的厂房征收如何赔......

·拆迁行政行为的合法性审查
      “合法性”审查的范围，按行政诉讼庭审的程序，主要分为四个方面：受理裁决是否属于被诉行政机关的职权范围；裁决是否拥有充分的事实依据即证据；裁决程序是否合法；裁决适用法律、法规是否得当。1、职权范围：根据被拆迁房屋所占土地性质的不同，即国有土地或集体土地，拆迁裁......

·内资企业收购外资企业流程是怎样的？
      内资企业收购外资企业流程是怎样的？内资企业收购外资企业流程一、外商投资企业变更为内资公司的步骤公司首先需要召开股东会，作出将全部股权转让的决议，签订《股权转让协议》，然后报先前核准公司设立的外经贸委审批，获得审批之后向该公司原注册的工商局提交有关资料、办理变......

·诬告陷害罪的成立要件是怎样的
      一、诬告陷害罪的成立要件是怎样的成立诬告陷害罪最主要的一点是在目的上是以使他人受刑事追究为目的，如果不是以使他人受刑事追究为目的而捏造事实诬告的，就不能成立诬告陷害罪。成立诬告陷害罪最基本的构成要件，具体如下：(一)侵犯的对象，诬告陷害罪既侵犯了他人的人身权利，......

·看到厂里招收童工怎么办？
      未成年人身心比较脆弱，在我国是受到法律保护的，国家专门为这些未成年人制订了一系列的未成年人保护法，希望他们能在一个健康的环境下学习并成长为国家栋梁。但现实生活中，还是有些工作单位无视法律招用童工，那么，厂里招收童工怎么办呢?一、厂里招收童工怎么办由县级以上......

江苏 李乾溶律师

法学硕士 主办律师

18602573957

福建 吕超律师

执业11年

13147094815

广东 魏向阳律师

副主任

13147094815

江苏 姜舂律师

副主任 执业15年

18662891662

江苏 朱效武律师

法学学士 执业18年

18501560386

江苏 夏骏艺律师

部门主任 法学学士

15052927793

⊙相关内容
·江宁讨债律师
    南京市江宁区讨债律师致力于债权债务纠纷处理,处理南京市江宁区及......

·姚强律师历经劳动仲裁诉讼三程序，终为劳动者维权成功
      案情介绍：申请人（上诉人）钟某从2007年4月起入职被申请人......

·离婚协议书关于孩子抚养怎么写？
      离婚协议书关于孩子抚养怎么写？我国离婚分为协议离婚和诉讼离婚，在男女双方感情破裂的情况下，很多人会选择协议离婚，您都好聚好散。在有孩子的夫妻离婚就会涉及到孩子抚养权的问题，但是您比较疑惑离婚协议书关于孩子抚养权要怎么写，下面让我简单的给您介......

·离婚不分割房产的情形有哪些
      离婚不分割房产的情形有哪些?对于这个问题，有的人理解起来可能比较困难，其实这就是指夫妻在离婚的时候就哪些房产是不能进行分割的。针对这个问题，我们将在下文中为您做详细解答。一、所购买的二手房未过户在离婚财产分割中，对于未办理过户手续二手房的......

·办理股权转让协议书公证的程序是怎样的
      办理股权转让协议书公证的程序是怎样的现代社会的经济发展十分的迅速，人们可以投资的形式更多样，获得股权就是其中一种，股权是股票所有者所拥有的，它是可以进行转让，转让时需要签订股权转让协议书，如果想要更加保险可以进行公证，那么办理股权转让协议......